施工合同条款组成(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同主体

1.发包方：指委托施工单位进行施工建设的单位或个人。

2.承包方：指具备相应资质，承担施工任务的施工单位。

3.监理方：指对施工过程进行监督、管理，确保工程质量、进度、安全等达到合同约定要求的第三方机构。

二、合同标的

1.工程名称：明确约定施工项目的名称。

2.工程地点：明确约定施工项目的具体位置。

3.工程内容：详细列出施工项目的主要工程内容和施工范围。

4.工程规模：明确约定施工项目的规模，如建筑面积、工程量等。

三、合同工期

1.确定合同工期：明确约定施工项目的总工期，包括施工准备期、施工期和验收期。

2.工期调整：约定因不可抗力、设计变更、地质条件等原因导致工期延误的处理方式。

四、工程质量

1.工程质量标准：明确约定施工项目的质量标准，参照国家、行业或地方相关标准执行。

2.工程验收：约定工程验收的组织形式、验收程序、验收标准等。

3.质量保修：明确约定工程保修期限、保修内容、保修责任等。

五、工程价款

1.工程价款组成：明确约定工程价款的组成，包括直接工程费、间接费、利润、税金等。

2.工程价款支付方式：约定工程价款支付的时间、比例、方式等。

3.工程价款调整：约定因政策调整、市场价格波动等原因导致工程价款变动时的处理方式。

六、安全生产

1.安全生产责任：明确约定发包方、承包方和监理方的安全生产责任。

2.安全生产措施：约定施工现场的安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训等。

3.事故处理：约定安全事故的处理程序、责任追究等。

七、合同解除

1.合同解除条件：约定合同解除的条件，如违约、不可抗力等。

2.合同解除程序：约定合同解除的通知、解除时间、解除后的处理等。

八、争议解决

1.争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

2.争议解决机构：约定争议解决机构的名称、地址等。

九、其他约定

1.合同生效：约定合同生效的条件、时间等。

2.合同附件：约定合同附件的名称、内容等。

3.合同变更：约定合同变更的程序、内容等。

4.合同终止：约定合同终止的条件、时间等。

5.违约责任：约定违约行为的认定、违约责任的承担等。

6.法律适用：约定合同适用的法律、法规。

7.争议管辖：约定争议管辖的法院或仲裁机构。

通过以上九个方面的约定，构成了施工合同的完整条款，为合同各方提供了明确的法律依据和保障。

第2篇

一、合同双方

1.发包方：指委托施工的单位或个人，负责项目的投资和建设。

2.承包方：指承担施工任务的单位或个人，负责按照合同约定完成施工任务。

二、合同标的

1.工程名称：合同中明确的工程项目名称。

2.工程地点：工程项目的具体地理位置。

3.工程内容：合同中约定的工程项目的具体内容，包括建筑、安装、装饰、装修等。

4.工程规模：工程项目的建设规模，包括建筑面积、投资额等。

三、合同工期

1.工期开始日期：合同生效后，承包方开始施工的日期。

2.工期结束日期：合同约定的工程完工日期。

3.工期延误责任：因发包方、承包方或其他原因导致工期延误的责任承担。

四、工程质量

1.工程质量标准：合同中约定的工程质量标准，应符合国家及行业相关规范。

2.质量验收：工程完工后，由发包方、承包方及相关部门进行质量验收。

3.质量保修：承包方对工程质量承担保修责任，保修期限及内容按合同约定执行。

五、工程款支付

1.预付款：合同签订后，发包方按照合同约定支付给承包方的预付款。

2.进度款：根据工程进度，发包方按照合同约定支付给承包方的进度款。

3.结算款：工程完工后，双方按照合同约定进行结算，支付结算款。

4.保修金：合同约定的保修金，用于保障工程质量。

六、违约责任

1.发包方违约责任：发包方未按时支付工程款、提供施工条件等违约行为，应承担相应的违约责任。

2.承包方违约责任：承包方未按时完成工程、质量不合格等违约行为，应承担相应的违约责任。

3.双方违约责任：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。

七、争议解决

1.双方协商：在合同履行过程中，如发生争议，应友好协商解决。

2.仲裁或诉讼：协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.合同生效：合同双方签字盖章后生效。

2.合同终止：工程完工、双方履行完毕合同约定的义务后，合同终止。

3.合同解除：在合同履行过程中，如出现合同约定的解除条件，可依法解除合同。

九、其他约定

1.合同附件：合同附件包括图纸、技术规范、工程量清单等。

2.通知与送达：合同双方应按照合同约定及时通知对方，通知方式为书面形式。

3.合同变更：合同签订后，如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协