2025年型标准数据中心施工合同书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年型标准数据中心施工合同书

甲方（建设单位）：_______

乙方（施工单位）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就2025年型标准数据中心的施工事宜达成如下协议：

第一条合同标的

甲方委托乙方施工建设的标准数据中心项目，项目地点位于_______，项目名称为_______。

第二条施工内容

1.施工范围：包括但不限于土建施工、机电安装、消防设施、网络布线、系统集成等。

2.施工图纸：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工。

3.施工材料：乙方应使用符合国家标准的建筑材料和设备，确保工程质量。

第三条工期及进度

1.工期：自合同签订之日起_______日内完成施工，具体开工日期及竣工日期由双方另行协商确定。

2.进度：乙方应按甲方要求编制详细的施工进度计划，并及时向甲方报送施工进度报告。

第四条工程款支付

1.付款方式：按工程进度分期支付，具体付款比例及时间节点由双方另行协商确定。

2.付款条件：乙方完成相应工程量并经甲方验收合格后，甲方应按照约定的付款比例支付工程款。

第五条质量保证

1.乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

2.工程质量保修期为_______年，保修期内出现质量问题，乙方应无条件进行维修或更换。

第六条风险责任

1.由于不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致工程延期或停工，双方互不承担责任。

2.由于甲方提供的资料不完整或错误导致工程延误，由甲方承担相应责任。

3.由于乙方施工不当或材料不合格导致工程出现质量问题，由乙方承担相应责任。

第七条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

第九条其他

1.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（建设单位）：________________

乙方（施工单位）：________________

签订日期：________________

甲方（建设单位）负责人（签字）：________________

乙方（施工单位）负责人（签字）：________________

附件：

1.施工图纸

2.施工进度计划

3.工程量清单

4.其他相关文件