工程承包的协议.pdfVIP

工程承包的协议

工程承包的协议篇1甲方（发包方）:

乙方（承包方）：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应理法律规定由其理的许可、批准或备案，包括但不限于建

设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用

电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人理法律规定的有关

施工证件和批件。

若发包人因未能及时理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中

华人民共和国民法典》和相关法规、规章,结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务,

经过协商双方达成以下协议。

一、承包项目：

二、承包方式：

三、承包价格：

四、价款结算方式：

风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在

工程接收证XX中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请狠告42

天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证XX的,以提交竣工验收申请报告的

日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣

工日期。

五、工期要求：

六、质量要求：

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并支付承包人合理的.利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至

工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、乙方必须确保工程质量，达到___________________________标准，如因乙方因素

而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的%处罚。

2、除了以上标准，笥应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建

设强制性标准。

七、安全要求：

1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。

2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。

3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

4、工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定质才能从事的工作，一定得符合

相应条件。风险提示：明确违约责任

任签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，井仕合同中规定相应的惩

罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况

发生，也有据可依。

八、违约责任甲乙双方，件可一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担

相应的违约责任。

九、争议解决如若发生劳动争议和经济纠纷,应本着友好的原则进行协商，协商不成

的，田可一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字、盖章后生效。

2、本协议于年月一日在（地点）签署。

3、本协议一式一份，双方各执一份,具有同等法律效力。

十一、本协议未尽事宜，双方协商解决

甲方：

住址：

代表人：

签订地点：年一月一日

乙方：

住址：

责任人：

签订地点：年一