化工园区建设合同.docxVIP

化工园区建设合同

一、合同主体

（一）合同双方

甲方（投资建设方）：____________________

法定代表人：____________________

地址：______________________________

乙方（总承包方）：____________________

法定代表人：____________________

地址：______________________________

（二）合同背景

甲方计划在__________（省市）投资建设化工产业园区（以下简称“园区”），总规划用地约_______亩。乙方具备化工工程总承包资质，双方协商一致由乙方承担园区基础设施及配套工程的建设任务。

二、工程内容与范围

（一）工程范围

乙方负责园区以下工程建设：场地平整与地基处理、园区主干道路及管网系统（含污水管廊、危化品专用管廊）、中央消防站、应急事故水池、公共管架系统、配套公用工程站房（供电/供水/空压/制冷）的施工及设备安装。

（二）技术要求

所有工程需符合《化工园区建设规范》《危险化学品重大危险源辨识标准》《消防给水及消火栓系统技术规范》等国家标准，防爆区域施工须满足Ex级标准。

三、工期与进度

（一）建设周期

工程总工期为_____个月，自甲方支付预付款且完成施工许可手续次日起算。其中关键节点工期：桩基工程需于_____个月内完成，管廊主体结构需于_____个月内竣工。

（二）延误责任

因乙方施工组织不力导致工期延误，每逾期一日按合同总额万分之五支付违约金；因甲方设计变更或审批延迟造成的停工，工期相应顺延。

四、合同金额与支付方式

（一）合同总价

本合同采用固定综合单价计价，暂定总价为人民币__________元（大写：____________________）。最终按实际工程量结算，工程变更部分单价参照《建设工程工程量清单计价规范》调整。

（二）支付节点

预付款：合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同总价20%；

进度款：按月完成工程量支付80%，留20%为质保金；

竣工验收合格后支付至结算总价95%，剩余5%作为质保金。

五、质量与安全

（一）质量标准

所有隐蔽工程需经第三方检测机构认证；防渗工程需通过48小时闭水试验；特种设备安装须取得《压力管道安装许可证》《防爆电气设备安装认证》。

（二）安全管理

乙方须设立专职安全总监，对高处作业、有限空间作业、动火作业实行许可证制度；危险废弃物转运须向当地环保部门备案。

六、违约责任

（一）甲方责任

延迟付款超过30日的，按同期LPR利率支付滞纳金；未按期提供施工图纸导致停工超15日的，承担乙方人员窝工损失。

（二）乙方责任

工程质量未达国家强制性标准的，无条件返工并承担检测费用；施工期间发生较大及以上安全事故的，承担直接损失并支付合同总额10%的违约金。

七、合同变更与终止

（一）变更程序

涉及工艺路线调整、关键设备选型变更等重大修改，须经双方书面确认并重新报审，变更费用增减在竣工结算时核定。

（二）终止条件

因不可抗力导致工程停工持续超90日，任何一方可解除合同；如乙方破产清算，甲方有权接管现场已完工程。

八、争议解决

凡因本合同引起的争议，双方应协商解决。协商不成的，提交__________仲裁委员会按其现行仲裁规则进行仲裁，裁决为终局结果。

九、合同生效与其他

本合同一式六份，自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。附件（包括工程量清单、技术规格书、安全管理协议）与本合同具有同等法律效力。

十、签署页

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：______________

签署日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：______________

签署日期：______年______月______日

本合同范本严格遵循：

所有金额、时间、证件类型等需填写内容均已使用下划线标注（如”__________“）

涉及年限处采用”_____个月/日”格式

企业信息使用”某市/省”模糊表述

完全规避具体品牌、技术专利名称

条款覆盖《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2023核心要件