工程赔款合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：____________________

签订日期：____________________

甲方（施工单位）：____________________

乙方（业主方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在施工过程中因工程质量、进度等原因给乙方造成的损失进行赔偿事宜，达成如下协议：

一、赔偿范围

1.因甲方施工质量不合格，导致乙方工程无法正常使用或使用过程中出现安全隐患，乙方因此遭受的直接经济损失。

2.因甲方施工进度延误，导致乙方工程延期使用或遭受额外经济损失。

3.因甲方施工过程中违反国家法律法规、行业标准或合同约定，给乙方造成的人身伤害、财产损失。

4.其他因甲方原因给乙方造成的经济损失。

二、赔偿标准

1.质量问题赔偿：根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额由双方协商确定，并按照以下标准计算：

（1）因质量问题导致工程无法正常使用，赔偿金额为工程合同价的10%。

（2）因质量问题导致工程安全隐患，赔偿金额为工程合同价的5%。

2.进度延误赔偿：因甲方施工进度延误，导致乙方工程延期使用，赔偿金额为延期天数乘以工程合同价的比例，具体比例由双方协商确定。

3.违法违规赔偿：因甲方违法违规行为给乙方造成的人身伤害、财产损失，甲方应按照《中华人民共和国侵权责任法》及相关法律法规的规定承担赔偿责任。

三、赔偿程序

1.乙方应在发现甲方施工过程中存在质量、进度等问题后，及时通知甲方，并要求甲方采取措施予以整改。

2.甲方应在接到乙方通知后，及时进行调查核实，并在规定期限内提出整改方案。

3.若整改后仍无法满足乙方要求，乙方有权要求甲方进行赔偿。

4.双方协商不成时，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

四、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

4.本合同如有修改、补充，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

甲方（施工单位）：____________________

乙方（业主方）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.工程合同复印件

2.相关法律法规及行业标准

3.其他相关证明材料

第2篇

合同编号：_______

甲方（工程承包方）：____________________

乙方（工程业主方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在施工过程中因工程质量、进度等原因给乙方造成的损失，达成以下赔款协议：

一、赔款原因及范围

1.因甲方施工质量不符合国家及行业标准，导致工程出现质量问题，乙方因此遭受的经济损失。

2.因甲方施工进度延误，导致工程延期交付，乙方因此遭受的经济损失。

3.因甲方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方因此遭受的经济损失。

4.因甲方违反合同约定，导致工程停工、返工或报废，乙方因此遭受的经济损失。

5.其他因甲方原因给乙方造成的经济损失。

二、赔款计算方法

1.质量问题赔款：根据《建设工程质量管理条例》及工程合同约定，按照实际损失金额的百分比计算赔款。

2.进度延误赔款：根据工程合同约定，按照每日延误工期造成的经济损失计算赔款。

3.安全事故赔款：根据《中华人民共和国安全生产法》及工程合同约定，按照实际损失金额计算赔款。

4.违约赔款：根据工程合同约定，按照实际损失金额计算赔款。

三、赔款支付方式

1.甲方应在收到乙方书面赔款通知后____个工作日内，按照本合同约定的赔款计算方法，向乙方支付赔款。

2.甲方支付赔款后，乙方应出具收据，作为甲方已支付赔款的凭证。

四、争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（工程承包方）：____________________

乙方（工程业主方）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.工程合同

2.工程质量检测报告

3.工程进度延误证明

4.安全事故报告

5.其他相关证明材料

注：本模板