工期延误合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：____________________________

甲方（建设单位）：____________________________

乙方（施工单位）：____________________________

签订日期：____________________________

一、合同背景

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的工程项目（以下简称“本项目”）的工期延误事宜，经友好协商，达成如下协议：

二、项目基本情况

1.项目名称：____________________________

2.项目地点：____________________________

3.项目规模：____________________________

4.项目总投资：____________________________

5.工期要求：____________________________

三、工期延误责任

1.乙方应严格按照合同约定的工期完成本项目，如有延误，乙方应承担相应的责任。

2.工期延误的原因包括但不限于以下情况：

（1）乙方自身原因：如施工组织管理不善、施工工艺不当、材料设备供应不及时等；

（2）甲方原因：如设计变更、资金不到位、现场条件不符合要求等；

（3）不可抗力因素：如自然灾害、政府行为等。

3.工期延误的处理方式：

（1）乙方因自身原因造成工期延误，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程合同价的千分之五计算，直至工期恢复；

（2）甲方因自身原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并相应调整合同价款；

（3）因不可抗力因素造成工期延误，双方可根据实际情况协商解决。

四、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工期，每延误一日，应向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价款的百分之十。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）：

法定代表人（或授权代表）：____________________________

签字（或盖章）：____________________________

日期：____________________________

乙方（施工单位）：

法定代表人（或授权代表）：____________________________

签字（或盖章）：____________________________

日期：____________________________

附件：

1.项目合同文本

2.工程进度计划

3.其他相关文件

【注】本模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

第2篇

合同编号：________

甲方（建设单位）：_______________

乙方（施工单位）：_______________

签订日期：____年__月__日

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程合同总价：人民币________元整

1.5工程合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____个月。

二、工期延误责任

2.1乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。

2.2工期延误的原因包括但不限于以下情况：

（1）乙方施工组织不力，未按计划进行施工；

（2）乙方施工质量不合格，需返工或停工整改；

（3）乙方材料供应不及时或材料质量不合格；

（4）乙方施工过程中发生安全事故，导致停工；

（5）乙方违反合同约定，未按时提交相关施工资料；

（6）不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等。

2.3工期延误的处理方式：

（1）因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任，包括但不限于：

a.向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价的千分之五计算；

b.按照实际延误天数，延长合同工期；

c.甲方有权要求乙方赔偿因其工期延误造成的损失。

（2）因不可抗力因素导致的工期延误，经双方协商一致，可适当延长合同工期。

三、违约责任

3.1乙方如未按