2026年家庭装修工程延期合同协议.pdfVIP

2026年家庭装修工程延期合同协议

甲方（发包方）：[业主姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代

码：[填写号码]，住址/注册地址：[填写地址]，联系电话：[填写电

话]

乙方（承包方）：[装修公司名称]，法定代表人/负责人：[填写姓

名]，注册地址：[填写地址]，资质证书编号：[填写编号]，联系电

话：[填写电话]

鉴于甲乙双方于[填写日期]签订了《家庭装修工程合同》（合同编

号：[填写合同编号]，以下简称“原合同”），约定由乙方承建甲方

位于[填写详细地址]的[填写房屋类型，如住宅、商铺等]装修工程，

原合同约定的竣工日期为[填写原合同约定的竣工日期]。

现因[详细、具体地列明导致工程延期的事件或原因，例如：不可

抗力事件导致停工、业主重大设计变更需重新施工、必要许可延误

等]，经甲乙双方友好协商，就装修工程延期事宜达成一致，特订立本

协议如下：

第一条延期依据与原因

甲乙双方确认，由于[再次简要说明导致延期的核心原因]，导致原

合同约定的工程无法按期完成。

第二条延期期限的确定

经双方协商一致，本协议项下的工程延期期限为[填写具体延期天

数]天。新的工程竣工日期确定为[填写新的竣工日期]。

第三条双方权利与义务变更

1.乙方应在新的竣工日期前，按照原合同约定的工程质量标准、

施工规范和设计要求（除本协议另有约定外），继续完成所有剩余工

程内容，并确保工程最终质量达到原合同标准。

2.乙方有义务在延期期间向甲方提供工程进展情况报告，并及时

沟通可能出现的新的问题。

3.甲方在延期期间，应继续履行原合同中约定的由甲方负责的各

项义务，包括但不限于按照原合同约定的时间和条件支付进度款（若

符合支付条件）、及时提供施工所需的空间、配合乙方进行必要的施

工活动等。

4.若因甲方原因（如非乙方原因导致的指令错误、关键资料提供

严重延迟等）直接导致工程进一步延期，由此造成的工期顺延和/或乙

方产生的合理额外成本（如合理的窝工费用），由甲方承担。

第四条费用调整

1.对于因[明确指出由甲方承担费用的事由，例如：非乙方原因

导致的重大设计变更、必要的许可延误等]造成的工程延期，甲方同意

承担由此产生的乙方合理的额外成本。该等成本包括但不限于[根据实

际情况列举，例如：因甲方原因导致的必要人工窝工费用、为满足新

要求而增加的材料成本等]，具体计算方式和承担上限为[详细说明计

算方法或金额]。

2.对于因乙方责任或不可归责于甲方的其他原因（如乙方管理不

善、天气原因等）造成的延期，由此产生的额外费用由乙方自行承

担。

3.本协议的签订不影响原合同中关于工程总价款及支付方式的约

定，除非双方在本协议中明确约定了工程总价款的调整。本协议仅就

延期相关事宜作出安排。

第五条对原合同其他条款的影响

1.除本协议明确约定的延期事项外，原合同的其他条款，包括但

不限于工程质量标准、验收标准、保修责任、违约责任等，继续对甲

乙双方具有约束力。

2.原合同中约定的付款节点，根据新的竣工日期相应调整。甲方

应在新的竣工日期当天或工程实际完成并通过验收后[根据原合同约定

或协商结果填写时间]，支付至结算总价[百分比]%的款项。具体支付

节点及金额按原合同执行，但节点时间均以新的竣工日期为基准顺

延。

第六条违约责任

1.若乙方未能按照本协议确定的新竣工日期完成工程，每逾期一

日，应向甲方支付合同总价款[填写百分比，例如：千分之零点五]的

违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[填写百分比，例如：百分

之五]。逾期超过[填写天数]日，甲方有权解除本协议及原合同，并要

求乙方承担相应的违约责任。

2.若因甲方原因导致延期，给乙方造成了明确的损失（如合理的

窝工费、赶工费等），经双方核实确认后，甲方应在[填写时间]内给

予乙方一次性补偿人民币[填写金额]元。

第七条争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通

过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所

在地/乙方所在地/工程所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条协议生效与份数

1.本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）

之日起生效。

2.本协议一式[填写份数，例如：肆]份，甲方执[填写份数，例

如：贰]份，乙方执[填写份数，例如：贰]份，具有同等法律