音响工程纠纷专用！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板.docxVIP

音响工程纠纷专用！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板

原告：________________________

姓名/名称：________________________

性别：____民族：____出生年月：____年____月____日

身份证号/统一社会信用代码：________________________

住址/住所地：________________________（精确到门牌号/办公地址）

联系电话：________________________电子邮箱（可选）：________________________

法定代表人/负责人（若原告为法人/其他组织）：________________________职务：________________________

委托诉讼代理人（可选）：________________________

姓名：________________________性别：____联系电话：________________________

律所名称/执业证号（若为律师）：________________________

被告：________________________

姓名/名称：________________________

性别：____民族：____出生年月：____年____月____日（若被告为自然人）

身份证号/统一社会信用代码：________________________

住址/住所地：________________________（精确到门牌号/办公地址，需满足送达要求）

联系电话：________________________电子邮箱（可选）：________________________

法定代表人/负责人（若被告为法人/其他组织）：________________________职务：________________________

案由：建设工程施工合同纠纷（音响工程专项）

诉讼请求：

1.判令被告立即向原告支付音响工程欠款人民币________________元（大写：________________元整），其中包含工程预付款____元、进度款____元、竣工结算款____元、质保金____元（根据实际情况拆分，无则删除对应项）；

2.判令被告向原告支付逾期付款违约金/利息人民币________________元（大写：________________元整），暂计至____年____月____日（计算标准：按合同约定____‰/日或LPR四倍计算，自____年____月____日起算，直至欠款全部清偿完毕之日止）；

3.判令被告承担原告为实现债权支出的律师费人民币____元、诉讼费____元、保全费____元、担保费____元、鉴定费____元等全部合理费用（根据实际发生情况列明，无则删除对应项）；

4.判令原告对案涉音响工程（工程地点：________________________）折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权（若符合优先受偿权行使条件，无则删除）；

5.判令本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

一、合同签订及工程概况

____年____月____日，原告与被告就________________（工程名称，如：XX商场音响系统安装工程、XX酒店会议室音响工程）签订《建设工程施工合同》（合同编号：________________），合同约定：工程地点为________________________；工程内容为音响设备采购、安装、调试、验收及售后维保（明确具体范围，如：主音箱、功放、调音台、麦克风等设备的供货及安装调试，音频线路铺设，系统联调等）；工程总价款为人民币________________元（大写：________________元整），价款支付方式为：预付款____%（____元）于合同签订后____日内支付，进度款____%（____元）于____（节点条件，如：设备全部进场并验收合格后）____日内支付，竣工结算款____%（____元）于工程竣工验收合格并完成结算审核后____日内支付，质保金____%（____元）于质保期满____日内无息返还；工程工期为____日历天，自____年____月____日起至____年____月____日止；工程验收标准按国家《音响工程施工及验收规范》《建筑智能化工程质量验收规范》及合同附件约定标准执行；双方还就违约责任、争议解决方式等事项作出明确约定（简要列明核心条款，与诉讼请求相关的重点突出）。

二、原告已全面履行合同义务

合同签订后，原告严格按照合同约定及被告要求组织施工，全面履行合同义务：于____年____月____日完成音响设备全部进