履约纠纷专属！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板.docxVIP

履约纠纷专属！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板

【履约纠纷专属说明】：本模板专为建设工程施工合同履约阶段纠纷设计，精准覆盖停工窝工、进度延误、质量争议、设计变更履约、工程款支付违约、质保义务履行等核心场景，适配发包人、承包人、实际施工人维权需求。严格依据《民法典》《建工解释一》及履约纠纷司法裁判要点编制，要素化拆解履约全流程争议点，表述贴合庭审逻辑，无水印、无冗余锚点，可直接打印填写提交，兼顾专属针对性与实操性，助力高效化解履约争议。

【履约纠纷提示】：1.履约纠纷核心需举证“合同约定-履约行为-违约事实-因果关系”，模板已预留对应填项，重点补充签证、通知、沟通记录等关键证据；2.停工窝工、损失赔偿需明确计算依据，附工时、机械、材料等明细凭证；3.质量争议需区分“施工质量瑕疵”与“设计/甲方指令导致问题”，针对性举证。

原告：

□发包人（自然人/法人/其他组织）

自然人：姓名：【XXX】，性别：【男/女】，民族：【XXX】，【XXXX年XX月XX日】出生，公民身份号码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，户籍所在地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，经常居住地：【XX省XX市XX区XX街道XX号XX单元XX室】（需附居住证明，不一致时），联系电话：【XXXXXXXXXXX】，备用电话：【XXXXXXXXXXX】；

法人/其他组织：名称：【XX房地产开发有限公司/XX项目业主单位】，统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，实际经营地址：【XX省XX市XX区XX街道XX号】（如有），法定代表人：【XXX】，职务：【总经理/执行董事】，公民身份号码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，项目负责人：【XXX】（履约对接人，必填）；

□承包人（自然人/法人/其他组织）

自然人（实际施工人）：姓名：【XXX】，性别：【男/女】，民族：【XXX】，【XXXX年XX月XX日】出生，公民身份号码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，经常居住地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，履约关联证明：【施工班组确认单/工程签证单/甲方指令签收记录/停工损失确认单】（必备，佐证履约关系）；

法人/其他组织：名称：【XX建设工程有限责任公司】，统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，法定代表人：【XXX】，职务：【总经理】，施工资质等级：【房屋建筑工程施工总承包贰级/劳务分包资质】，资质证书编号：【XXXX】，项目负责人：【XXX】（现场履约负责人），联系电话：【XXXXXXXXXXX】；

□委托诉讼代理人

姓名：【XXX】，身份：【XX律师事务所专职律师/公司在职法务】，执业证号/公民身份号码：【XXXXXXXXXX】，工作单位：【XX律师事务所/XX单位】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，代理权限：【特别授权（代为承认、变更、放弃诉讼请求，和解、调解，申请鉴定、保全，代收款项及文书）】。

被告：

1.核心被告（履约相对方，必填）

名称/姓名：【XXX/XX建筑工程公司/XX分包单位】，公民身份号码/统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住址/住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】（办公电话）、【XXXXXXXXXXX】（履约负责人手机号），法定代表人/负责人：【XXX】，职务：【XXX】，履约角色：【承包人/分包人/发包人】，核心履约违约行为：【停工窝工XX天/工期延误XX天/工程质量瑕疵/未按变更指令施工/拖欠进度款/拒不履行保修义务】（明确履约争议类型）；

2.连带被告一（实际施工人/转包人，按需添加）

名称：【XXX/XX劳务公司】，信息同上，连带责任依据：《民法典》第七百九十一条、《建工解释一》第七条，关联履约事实：【违法转包/挂靠施工，参与履约并收取费用，未承担履约责任】；

3.连带被告二（其他履约责任方，按需添加）

名称：【XX设计单位/XX监理单位】，信息同上，连带责任依据：《民法典》第八百零一条、第七百九十六条，关联履约事实：【设计缺陷导致质量问题/监理失职未制止违约行为，造成履约损失】。

案由：建设工程施工合同纠纷（履约争议专属归类，适配法院履约纠纷审理口径）

诉讼请求（履约纠纷专属，精准对应