建筑安装工程施工劳务分包合同5篇.docxVIP

建筑安装工程施工劳务分包合同5篇

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在建筑安装工程施工劳务分包合同中，分包人应向承包人提供哪些资料？()

A.施工图纸和施工方案

B.施工现场平面布置图和施工进度计划

C.人员配备计划和机械设备清单

D.以上都是

2.建筑安装工程施工劳务分包合同中，若发生不可抗力事件，承包人和分包人应如何处理？()

A.承包人自行承担，分包人不承担责任

B.分包人自行承担，承包人不承担责任

C.双方各自承担，但合同另有约定的除外

D.双方不承担责任，合同解除

3.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于工期延误的处理，以下哪种说法是正确的？()

A.因承包人原因导致工期延误，由承包人承担全部责任

B.因分包人原因导致工期延误，由分包人承担全部责任

C.因不可抗力导致工期延误，双方各自承担

D.以上都是

4.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于工程款的支付方式，以下哪种说法是正确的？()

A.按工程进度支付，每月支付一次

B.按工程进度支付，每季度支付一次

C.按工程量支付，每月支付一次

D.按工程量支付，每季度支付一次

5.建筑安装工程施工劳务分包合同中，若分包人未按合同约定完成工程，承包人有权采取哪些措施？()

A.要求分包人继续完成工程

B.解除合同，并要求分包人承担违约责任

C.要求分包人赔偿损失

D.以上都是

6.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于工程验收的规定，以下哪种说法是正确的？()

A.由承包人组织验收，分包人配合

B.由分包人组织验收，承包人配合

C.由第三方组织验收，承包人和分包人配合

D.以上都是

7.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于保险的规定，以下哪种说法是正确的？()

A.分包人负责办理工程保险，承包人不负责

B.承包人负责办理工程保险，分包人不负责

C.双方共同负责办理工程保险

D.以上都是

8.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于争议解决的规定，以下哪种说法是正确的？()

A.双方协商解决

B.向人民法院提起诉讼

C.向仲裁机构申请仲裁

D.以上都是

9.建筑安装工程施工劳务分包合同中，关于保密条款的规定，以下哪种说法是正确的？()

A.仅限于工程资料保密

B.仅限于商业秘密保密

C.包括工程资料和商业秘密的保密

D.以上都不对

二、多选题(共5题)

10.在建筑安装工程施工劳务分包合同中，以下哪些属于分包人的责任？()

A.按照施工图纸和施工方案进行施工

B.保证施工质量符合国家及行业标准

C.确保施工现场安全文明施工

D.按时完成施工任务

E.负责施工过程中因自身原因造成的损失赔偿

11.建筑安装工程施工劳务分包合同中，以下哪些情况可能导致工期延误？()

A.由于天气原因导致的停工

B.由于设计变更导致的施工延误

C.由于承包人提供的材料不符合要求导致的施工延误

D.由于分包人自身管理不善导致的施工延误

E.由于不可抗力事件导致的施工延误

12.建筑安装工程施工劳务分包合同中，以下哪些属于工程款支付的依据？()

A.施工进度报告

B.施工图纸和变更通知

C.材料采购单据

D.机械设备租赁合同

E.劳务人员工资单

13.建筑安装工程施工劳务分包合同中，以下哪些条款是合同中常见的争议解决方式？()

A.双方协商解决

B.向人民法院提起诉讼

C.向仲裁机构申请仲裁

D.由第三方机构进行调解

E.放弃所有争议解决方式

14.建筑安装工程施工劳务分包合同中，以下哪些是分包人应遵守的现场管理规定？()

A.严格按照施工图纸和施工方案施工

B.保持施工现场清洁卫生

C.确保施工现场安全文明施工

D.及时清理施工垃圾和废弃物

E.遵守国家和地方的法律法规

三、填空题(共5题)

15.建筑安装工程施工劳务分包合同中，施工图纸的最终版本应由______审核并签字确认。

16.根据建筑安装工程施工劳务分包合同，分包人应在______日内完成施工图纸的会审和交底工作。

17.在建筑安装工程施工劳务分包合同中，若因承包人原因导致分包人停工，停工期间______的损失由承包人承担。

18.建筑安装工程施工劳务分包合同规定，工程款支付周期一般不超过______个月。

19.在建筑安装工程施工劳务分包合同中，若分包人未按合同约定完成工程，______有权解除合同并要求分包人承担违约责任。

四、判断题(共5题)

20.建筑安装工程施工劳务分包合同中，分包人可以对承包人提供的施工图纸提