二零二五年度建筑工程停工赔偿补偿协议书.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度建筑工程停工赔偿补偿协议书

建筑工程停工赔偿补偿协议书

甲方（施工单位）：__________

乙方（业主方）：__________

鉴于甲方因__________原因，导致工程于____年____月____日停工，给乙方造成了一定的经济损失，经双方友好协商，特订立本协议，以明确双方的权利和义务。

一、停工原因及时间

1.停工原因：__________

2.停工时间：自____年____月____日至____年____月____日。

二、赔偿及补偿标准

（1）人工费：__________

（2）材料费：__________

（3）机械租赁费：__________

（4）设备折旧费：__________

（5）其他直接经济损失：__________

（1）逾期交付房屋造成的违约金：__________

（2）逾期交付工程造成的违约金：__________

（3）其他间接经济损失：__________

三、赔偿及补偿方式

1.甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付上述赔偿及补偿款项。

2.甲方支付赔偿及补偿款项后，双方应将此事登记在工程结算书中，并在工程结算书中明确赔偿及补偿金额。

四、违约责任

1.甲方未按本协议约定支付赔偿及补偿款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日_____%计算。

2.乙方未按本协议约定履行相关义务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日_____%计算。

五、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担。

六、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（施工单位）：__________

乙方（业主方）：__________

签订日期：____年____月____日