建设工程纠纷撤诉和解协议.docxVIP

建设工程纠纷撤诉和解协议

甲方（原告）：____________________

统一社会信用代码/身份证号码：____________________

法定代表人/负责人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（被告）：____________________

统一社会信用代码/身份证号码：____________________

法定代表人/负责人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于：1.甲乙双方于______年____月____日签订《______建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由______方负责______工程项目（以下简称“案涉工程”）的______（施工/发包/监理等）工作；2.因______（具体纠纷原因，如：工程款支付争议、工程质量异议、工期延误赔偿等），甲方就案涉工程相关纠纷向______人民法院（以下简称“受理法院”）提起建设工程施工合同纠纷诉讼，案号为（______）______民初______号；3.现双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就案涉纠纷达成和解，以彻底解决争议，特签订本协议，以兹共同遵守。

一、和解核心内容

（一）工程款及相关费用结算

1.双方一致确认，案涉工程最终结算总价为人民币______元（大写：____________________元整）。该款项已包含但不限于：已完成工程价款、设计变更签证费用、材料价差调整款、停工窝工损失、违约金、赔偿金、案件受理费、保全费等与案涉纠纷相关的全部费用。

2.扣除甲方已支付的工程款______元及乙方应承担的______费用______元后，乙方还应向甲方支付款项共计人民币______元（大写：____________________元整）（若为甲方应向乙方支付款项，可反向约定）。

（二）款项支付方式及期限

1.支付方式：乙方通过银行转账方式将上述款项支付至甲方指定唯一账户，账户信息如下：

开户名：____________________

开户行：____________________

账号：____________________

2.支付期限：乙方应于______年____月____日前支付首期款项人民币______元（大写：____________________元整）；剩余款项人民币______元（大写：____________________元整）应于______年____月____日前支付完毕。

3.甲方应在收到每期款项后______个工作日内，向乙方出具等额合法有效的收款凭证（发票/收据）。

（三）工程质量及保修责任

1.双方确认，除以下明确的质量问题外（如有）：______，案涉已完成工程质量符合原合同约定及国家现行建设工程质量验收规范标准。

2.针对上述确认的质量问题，乙方应于______年____月____日前完成整改修复，并经甲方验收合格；若乙方逾期未完成或修复不合格，甲方有权委托第三方进行修复，产生的全部费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的款项中直接抵扣。

3.案涉工程质保期按《建设工程质量管理条例》第四十条规定执行：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。质保期自案涉工程竣工验收合格之日起计算。

4.质保金约定：双方同意从最终结算款中预留人民币______元（大写：____________________元整）作为质量保证金，质保期满且无质量问题后______个工作日内，甲方一次性无息退还乙方（若已包含在上述支付款项中，可约定抵扣方式）。

（四）工程资料交接

乙方应于______年____月____日前，向甲方完整移交案涉工程相关全部资料，包括但不限于：施工图纸、设计变更文件、工程量签证单、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程验收资料、竣工图等，确保资料真实、完整、有效，满足工程竣工验收及备案要求。

（五）权利义务终结

甲方确认，收到乙方支付的全部款项，且乙方完成质量整改、资料交接义务后，双方就案涉工程原合同履行及相关纠纷所产生的全部权利义务关系终结。甲方不得再就案涉工程相关事宜（包括但不限于工程款、质量、工期等）向乙方主张任何权利，不得另行提起诉讼、仲裁或向有关部门投诉举报。

二、撤诉义务

1.甲方应于收到乙方支付的首期款项后______日内，向受理