2026年律师职业资格考试面试要点速查.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年律师职业资格考试面试要点速查

一、案例分析题（每题20分，共2题）

1.案例题：建设工程合同纠纷中的工期延误与违约责任认定

场景：

A公司与B建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定工期为12个月，合同总价款1000万元。施工过程中，因A公司提供的图纸存在重大缺陷，导致B公司工程返工，工期延误3个月。同时，B公司因雨天不可抗力影响，进一步延误工期2个月。合同约定逾期完工需支付每日万分之五的违约金，但未明确不可抗力条款的具体适用。工程最终延期5个月完工。B公司起诉A公司，要求支付违约金并赔偿损失。

问题：

（1）B公司主张的违约金是否应当支持？如何确定具体的支持比例？

（2）不可抗力条款在此案中如何适用？B公司能否减免部分责任？

（3）作为A公司的律师，如何抗辩以降低责任？

答案与解析：

（1）违约金支持比例需结合《民法典》第585条，即实际损失与约定违约金的比例。若B公司主张的违约金过高（超出实际损失30%），法院可调整。需计算B公司因工期延误造成的实际损失（如误期损害赔偿、额外人工成本等），对比每日万分之五的累计金额，若前者低于后者，法院应酌情调低。

（2）不可抗力需满足《民法典》第590条的条件：①属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况；②已采取合理措施仍无法避免。若B公司能证明雨天属于不可抗力且已尽到减损义务（如申请延期），可部分免责。但B公司因自身原因（如未及时调整施工计划）导致的延误，仍需承担相应责任。

（3）A公司的抗辩要点：①主张图纸缺陷属A公司责任，要求法院判令B公司部分免责；②证明B公司存在过错（如未及时止损）；③提出替代方案（如协商调整工期、减免部分违约金）。

2.案例题：跨境数据跨境传输中的合规风险与法律对策

场景：

C公司为一家中国互联网企业，计划将用户数据存储于美国服务器，用于精准广告投放。根据《个人信息保护法》第37条，C公司需获得用户单独同意并评估传输风险。但用户同意率仅达40%，且美国法律对数据本地化有要求。C公司拟通过差评威胁用户强制同意，同时隐瞒数据存储地点。

问题：

（1）C公司的行为是否违法？违反哪些法律条文？

（2）作为C公司的律师，如何设计合规的解决方案？

（3）若用户起诉C公司，C公司可能面临哪些法律责任？

答案与解析：

（1）C公司行为违法：违反《个人信息保护法》第6条（知情同意）、第37条（跨境传输评估）、第58条（强制同意）。差评威胁属于不正当处理个人信息，可能被处以罚款（最高500万）并列入失信名单。

（2）合规方案：①提供清晰的数据处理说明，用户可“选择加入”；②与美国公司签订数据保护协议，确保符合《网络安全法》第46条；③引入数据安全港机制，如经认证的第三方平台。

（3）法律责任：①行政罚款；②用户要求删除数据，C公司需全面清除；③若数据泄露，需承担民事赔偿责任，高管或被追究刑事责任（如涉嫌非法获取公民信息罪）。

二、实务操作题（每题15分，共2题）

1.实务题：企业破产重整中的债权人会议主持技巧

场景：

D公司因债务危机申请重整，法院指定你为管理人并主持债权人会议。会议需审议债务人财产处置方案，但部分债权人要求削减重整计划草案中对其不利的条款。

问题：

（1）如何确保债权人会议程序合法？

（2）若出现表决僵局（如反对票与同意票各50%），如何处理？

（3）作为管理人，如何平衡各方利益？

答案与解析：

（1）程序合法要点：①提前15日通知全体债权人；②制作会议材料（债务清偿方案、财产调查报告）；③保障债权人发言权，记录决议过程（《企业破产法》第65条）。

（2）僵局处理：根据《企业破产法》第86条，可提交法院强制批准，但需满足“重整计划草案已获得通过且未损害债权人利益”的条件。

（3）利益平衡策略：①引入“毒丸条款”，对反对重整的债权人给予补偿；②建议设立债权人委员会，代表不同利益群体协商；③强调重整优于清算的收益（如企业存活创造更大价值）。

2.实务题：律师代理消费者集体诉讼的诉讼策略

场景：

E公司生产的某款空气净化器存在漏电隐患，导致1000余名消费者受损。你作为消费者权益保护组织的法律顾问，需制定诉讼策略。

问题：

（1）如何选择诉讼主体？是否可以代表全体消费者？

（2）证据收集方面有哪些难点？如何解决？

（3）若和解，如何设计公平的赔偿方案？

答案与解析：

（1）诉讼主体选择：可申请法院指定代表人诉讼（根据《民事诉讼法》第54条），或推举1-5名消费者为诉讼代表人。优先选择受损较重、法律意识强的代表人。

（2）证据难点及对策：①分散证据（如购买凭证、维修记录）；②利用大数据技术抓取平台交易数据；③申请公证保全关键证据（如产品检测报告）。

（3）和解方案设计：①计算平均赔偿金额，但预留10%-