建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状简易模板.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式民事诉状简易模板

案号（由受理人民法院填写）：（）______民初______号

一、民事当事人信息（简易列明，核心民事信息无遗漏）

（一）原告（民事权利主张方）

姓名/单位全称：____________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________（自然人填身份证号，法人/组织填统一社会信用代码）

住址/住所地：____________________联系电话：____________________（确保民事文书有效送达）

原告身份：__________（可选：总承包人、实际施工人、专业分包人、劳务分包人，明确民事权利主体）

（二）委托诉讼代理人（如有，民事代理信息简易列明）

姓名：__________联系电话：____________________

代理权限：__________（简要列明，如：代为诉讼、签收民事法律文书）

（三）被告（按民事责任主次排序，核心信息无遗漏）

1.第一被告（核心民事责任方）：姓名/单位全称：____________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________

住址/住所地：____________________联系电话：____________________

2.第二被告（如有，连带/补充民事责任方）：姓名/单位全称：____________________

联系电话：____________________住址/住所地：____________________

（四）第三人（如有，民事利害关系明确）

姓名/单位全称：____________________联系电话：____________________

与本案民事利害关系：__________（简要说明，如：系涉案工程材料供应商，与工程款支付相关）

二、民事案由

建设工程施工合同纠纷（不动产专属民事纠纷）

三、民事诉讼请求（简洁具体，可执行，明确民事诉求）

1.判令第一被告向原告支付涉案工程工程款人民币__________元（大写：____________________元整，大小写一致，不得涂改）；

2.判令第一被告向原告支付拖欠工程款利息（或违约金）__________元（自______年____月____日起，按______标准计算至全部款项清偿之日止，利随本清）；

3.（如有）判令第二被告对上述第一、二项民事债务承担连带清偿责任；

4.判令本案案件受理费、保全费等全部民事诉讼费用，由各被告共同承担。

四、民事管辖法院

____________________省____________________市____________________区（县）人民法院（涉案工程所在地法院，适配不动产专属管辖）

五、事实与理由（简易明了，紧扣民事诉讼请求，列明核心民事事实）

______年____月____日，原告与第一被告在平等自愿、协商一致的基础上，签订《建设工程施工合同》，约定原告承建第一被告发包的____________________工程，施工地点为____________________，工程总价款人民币__________元，付款方式为____________________，工期为______天。

合同签订后，原告严格按照合同约定及施工规范，全面履行了施工民事义务，涉案工程已验收合格（或被告已实际占用、使用该工程，视为验收合格）。截至起诉之日，第一被告仅向原告支付工程款人民币__________元，尚欠工程款人民币__________元未支付。

原告多次通过短信、微信、催告函等合法方式，催告第一被告支付拖欠工程款，但第一被告无正当理由拖延、拒绝支付，其行为已构成民事违约，侵害了原告的合法民事权益。

为维护自身合法民事权益，原告依据相关民事法律规定，特向贵院提起民事诉讼，恳请贵院依法查明事实，公正裁判，支持原告的全部民事诉讼请求。

六、民事证据清单（简易列明，确保证据链核心完整）

1.《建设工程施工合同》及补充协议（如有），证明双方存在合法有效的建设工程施工合同民事关系；

2.工程验收报告（或工程实际使用证明，如现场照片、物业证明），证明原告已完成施工义务且工程合格；

3.工程款支付凭证（银行转账记录、收款收据等）、结算资料，证明被告已支付及欠付工程款数额；

4.催告凭证（短信、微信聊天记录、催告函及快递签收记录），证明原告已催告被告支付工程款；

5.当事人及委托诉讼代理人身份证明材料，证明各方民事主体适格、代理关系合法。

七、此致

____________________人民法院（与管辖法院全称一致，不得缩写）

八、附项（简易列明，满足民事立案基本要求）

1