建设工程施工合同纠纷要素式起诉状（完整模板）.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状（完整模板）

案号（由受理人民法院填写）：（）______民初______号

一、当事人基本信息（完整覆盖各类主体，民事立案必备）

（一）原告

□自然人（适用于实际施工人、劳务班组负责人、个体承包人等）

姓名：【】性别：【男/女】出生日期：【年月日】民族：【】

身份证号码：【】（必填，与身份证原件完全一致，严禁涂改、错填，否则影响民事主体资格认定）

户籍所在地：【】（精确到省、市、区/县、乡镇/街道、村/社区、门牌号，确保法院文书送达准确）

经常居住地：【】（连续居住满1年及以上需填写，附社区居委会或派出所出具的居住证明，作为民事管辖关联依据）

联系电话：【】（必填，24小时畅通，法院联络及民事文书送达优先方式）

电子邮箱：【】（可选，用于法院电子送达民事法律文书，提升送达效率）

□法人/非法人组织（适用于建设单位、施工企业、监理单位、分包单位等）

单位全称：【】（与营业执照、建设工程施工合同、中标通知书载明名称完全一致，无缩写、漏字、错字，确保民事主体身份无误）

统一社会信用代码：【】（必填，错填、漏填将直接导致民事立案驳回）

住所地：【】（与营业执照登记地址一致，精确到门牌号，便于法院实地核查及文书送达）

法定代表人/主要负责人：姓名【】职务：【】联系电话：【办公电话+个人手机号，双号备查，确保联络畅通】

电子邮箱：【】（用于法院电子送达民事法律文书）

注册地址（如有别于住所地）：【】经营地址（如有）：【】

原告涉案核心信息（完整列明，支撑民事裁判）：

涉案工程全称：【】工程坐落地址：【】（精确到区县+乡镇+路段+门牌号/里程桩号，适配不动产专属管辖要求）

原告涉案角色：【】（如：总承包人、专业分包人、实际施工人、劳务分包人、监理单位，明确民事权利义务主体）

施工/监理资质（如有）：【】资质证书编号：【】有效期：【年月日】至【年月日】（无资质需注明“无”，将影响建设工程施工合同民事效力认定）

中标通知书编号（公开招标项目必填）：【】中标金额：【】元（大写：【】元整）招标单位：【】

合同签订时间：【】年【】月【】日合同履行起始时间：【】年【】月【】日

（二）委托诉讼代理人（如有，完整列明代理信息，确保代理合法）

姓名：【】性别：【男/女】出生日期：【年月日】身份证号码：【】

联系电话：【】电子邮箱：【】联系地址：【】

□律师代理执业证号：【】执业律师事务所：【】执业年限：【】年

（需提交律所函、律师执业证复印件，加盖律所公章，证明民事代理资质合法性）

□公司员工代理职务：【】入职时间：【】年【】月【】日

（需提交劳动合同、近6个月社保缴纳证明，证明劳动关系及民事代理权限合法性）

□近亲属代理与原告关系：【】（如：配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）身份证号：【】

（需提交亲属关系证明，明确民事代理资格）

代理权限（明确列明，禁止模糊表述，民事法院不认可“全权代理”）：【】

（如：代为提起民事诉讼、申请财产保全、庭审陈述、举证质证、承认/放弃/变更诉讼请求、和解、调解、提起上诉、代收民事法律文书等）

（三）被告（按责任主次依次填写，完整列明各被告信息及责任关联）

1.第一被告（核心民事责任方）

□自然人姓名：【】性别：【男/女】出生日期：【年月日】民族：【】

身份证号码：【】户籍所在地：【】经常居住地：【】

联系电话：【】电子邮箱：【】（可选）联系地址：【】

□法人/非法人组织单位全称：【】统一社会信用代码：【】

住所地：【】注册地址：【】经营地址：【】

法定代表人/主要负责人：姓名【】职务：【】联系电话：【】

电子邮箱：【】联系人：【】联系电话：【】

2.第二被告（连带责任方/补充责任方，如有）

姓名/单位全称：【】身份证号/统一社会信用代码：【】

住所地/户籍所在地：【】联系电话：【】电子邮箱：【】（可选）

法定代表人/主要负责人（如有）：姓名【】职务：【】联系电话：【】

3.其他被告（如有，参照第一被告格式完整填写）：___________________________________

被告涉案信息（各被告分别完整填写，明确民事责任依据）：

涉案角色：【】（如：发包人、转包人、违法分包人、监理单位、挂靠单位、工程实际使用人）

责任事由：【】（明确违约/侵权事实，如：拖欠工程款、违法分包、工期违约、工程质量不达标、未按约定提供施工场地/施工图纸、擅自变更设计、监理失职等