油漆工施工合同争议解决方式协议.docxVIP

油漆工施工合同争议解决方式协议

第一条为明确本油漆工程施工合同（以下简称“主合同”）履行过程中可能发生的争议解决方式，有效、便捷地解决相关争议，维护双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：

第二条本协议适用于双方就主合同内容及履行所发生的任何争议，包括但不限于合同理解、工程质量、工程款支付、工期延误、材料使用、变更确认等方面的争议。

第三条双方确认，在发生本协议第二条约定的争议时，应首先通过友好协商的方式尝试解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行。

第四条如果双方通过协商未能解决争议，或任何一方在协商开始后六十日内未与对方进行真诚协商，任何一方有权选择以下一种方式解决争议，且一经选定，即视为双方已达成最终解决方案：

4.1将争议提交[请在此处明确具体的仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[请在此处填写具体的城市名称，例如：北京市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，且仲裁委员会作出的裁决具有法律效力，对双方均具有强制执行力。双方应自觉履行仲裁裁决。

4.2将争议提交[请在此处明确具体的法院名称，例如：XX市XX区人民法院]通过诉讼程序解决。由提出诉讼的一方承担相应的诉讼费用，但双方因解决争议而产生的合理的律师费、差旅费等费用，由败诉方承担；若诉讼胜诉，胜