工程合同赔偿.docxVIP

工程合同赔偿

第一条签约双方

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

鉴于甲方拟委托乙方进行[项目名称]的工程建设及相关服务，为明确双方在工程实施过程中的权利义务及违约赔偿责任，依据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：

第二条责任与赔偿范围

2.1直接损失赔偿

若因乙方原因导致工程出现质量问题或工期延误，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部直接经济损失。直接损失包括但不限于：返工费用、加固费用、拆除费用、重新采购材料的费用、窝工人工费、闲置机械折旧费或租赁费、现场清理费用以及因违约导致的行政罚款等。

2.2间接损失赔偿

除本合同另有明确约定外，乙方仅对甲方因违约行为造成的直接损失承担赔偿责任。对于甲方主张的间接损失（包括但不限于预期利润损失、停工期间的收益损失等），乙方仅承担在乙方存在故意违约或重大过失行为，且甲方能提供充分证据证明该损失与乙方违约行为之间存在直接因果关系的情形下的赔偿责任。

2.3第三方索赔

若因乙方的工程质量问题或施工行为导致甲方被第三方（包括但不限于业主、购房者、下游单位）提起索赔、诉讼或仲裁，甲方有权要求乙方承担由此产生的一切责任。乙方应负责处理与第三方的纠纷，并承担甲方因应诉而产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费及其他相关费用。

第三条赔偿限额与责任免除

3.1赔偿总额限制

在任何情况下，乙