2026年法律职业资格考试案例分析题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律职业资格考试案例分析题

一、合同纠纷类（共3题，每题15分）

题目1（15分）：

案情：

2024年3月，甲公司与乙公司签订了一份建设工程合同，约定由乙公司承建甲公司位于上海市某商业区的办公楼，工程总价款为800万元，工期为12个月。合同中约定：“若因不可抗力导致工期延误，乙公司应于事发后10日内提供书面证明，甲公司可根据延误天数适当顺延工期，但最长不超过3个月。”同年5月，因突发新冠疫情导致乙公司无法按时进场施工，乙公司遂于5月15日向甲公司发送电子邮件，称因疫情属于不可抗力，请求顺延工期。甲公司收到邮件后未予回复，继续要求乙公司按原工期施工。同年8月，乙公司仍未开工，甲公司遂向法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任。

问题：

1.乙公司能否援引不可抗力条款？理由是什么？

2.甲公司未回复电子邮件是否构成对乙公司主张的承认？

3.若法院认定乙公司未能按期开工构成违约，甲公司可主张哪些违约责任？

答案与解析：

1.乙公司能否援引不可抗力条款？理由是什么？

答案：乙公司可以援引不可抗力条款。

解析：根据《民法典》第590条的规定，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。新冠疫情作为突发公共卫生事件，符合不可抗力的法律特征，乙公司因此无法按时进场施工属于不可抗力事件。乙公司于5月15日向甲公司发送电子邮