2026年法学案例分析与实践能力考试题目.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法学案例分析与实践能力考试题目

一、案例分析题（每题25分，共2题）

1.案例分析题（25分）

案情：

2024年3月，某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司位于该市C区的商业综合体项目。合同约定工期为12个月，工程总价款为5000万元，采用固定总价合同模式。合同中明确约定：“因不可抗力导致的工期延误，由A公司承担风险，但延误时间超过2个月的，B公司有权解除合同并要求A公司赔偿损失。”

施工过程中，2024年5月，该市C区遭遇特大暴雨导致主要施工道路被冲毁，A公司无法按时进场施工，延误工期约1个月。A公司立即向B公司发送书面通知，说明情况并提出工期顺延申请，并附上气象部门出具的灾害证明。B公司收到通知后，表示认可顺延1个月，但要求A公司提交更详细的损失索赔方案。

2024年8月，施工过程中，因当地政府突发政策调整，要求该项目的环保标准提高一级，导致部分施工材料更换和工艺调整。A公司认为该属于不可抗力范畴，但B公司认为属于合同履行中的风险，要求A公司承担额外费用。双方协商未果，B公司向法院提起诉讼，要求解除合同并赔偿损失。

问题：

（1）本案中，特大暴雨是否构成不可抗力？A公司是否应当承担工期延误的责任？

（2）政府政策调整是否属于不可抗力？B公司要求A公司承担额外费用的主张是否成立？

（3）如果法