2026年法律实务专业案例分析题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律实务专业案例分析题库

题型一：合同纠纷案例分析（共3题，每题15分）

案例一（建设工程合同纠纷）

案情：

甲公司与乙建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司的办公大楼。合同约定工期为12个月，总价款为5000万元。施工过程中，甲公司因资金周转问题，书面通知乙公司暂停施工2个月，但未支付相应工程款。乙公司暂停施工期间，因材料价格上涨导致成本增加。后甲公司要求乙公司缩短工期并降低工程款，乙公司拒绝。甲公司遂向法院提起诉讼，要求乙公司继续履行合同并支付拖欠的工程款。乙公司则反诉甲公司违约，要求甲公司支付因暂停施工造成的损失。

问题：

1.甲公司通知乙公司暂停施工是否构成违约？为什么？

2.乙公司是否有权要求甲公司支付因暂停施工造成的损失？具体损失范围如何认定？

3.若法院判决乙公司继续履行合同，但甲公司仍拒绝支付工程款，乙公司应如何维权？

答案与解析：

1.甲公司构成违约。根据合同法相关规定，甲公司单方面暂停施工属于无正当理由违反合同约定，构成违约行为。除非甲公司能证明暂停施工是基于不可抗力或乙公司存在严重违约行为，否则应承担违约责任。

2.乙公司有权要求甲公司支付损失。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，因甲公司违约导致乙公司暂停施工，乙公司有权要求甲公司赔偿停