工程实施中补偿请求的国际惯例参考.docxVIP

工程实施中补偿请求的国际惯例参考

概述

在工程实施过程中，因非承包商原因导致的工期延误、成本增加等情况，承包商往往会向业主提交补偿请求。国际工程实践中，补偿请求的提出、审核与批准通常遵循一定的惯例和原则，以保障合同公平性和项目顺利实施。本参考基于国际工程合同实践（如FIDIC合同条件和常见国际仲裁判决）总结主要惯例。

一、补偿请求的合法性基础

合同依据

补偿请求必须明确引用合同相关条款（如FIDIC条件的”变更？““不可预见事件？”“业主风险”等条款）。

证明该事项属于合同约定应予补偿的范围。

非承包商责任

证明延误/增加完全是由于业主或第三方原因造成（而非承包商管理不善）。

提供证据表明承包商已尽到合理通知义务（如收到业主指令后的书面确认）。

二、常见可补偿事项分类

事项类别

国际惯例要点

工期延误补偿

实际延误天数需准确计算，与合同工期对比，证明超出允许范围

-因业主原因延误

业主提供资料延迟、现场未移交、指令无效等

-因业主指定分包商延误

业主指定分包商履约不力、交叉施工影响等

成本增加补偿

需区分直接成本（材料/人工/机械使用）、间接成本（管理费/利润损失）

-材料涨价补偿

需证明材料采购时间与合同约定不符，并提供市场价格证明（需符合合同计价规则）

-搬迁费用

因业主原因导致的额外场地清理、设施临时搬迁等

-利润损失补偿

通常需证明由于工期延误/业主违约直接导致合