2026年法律常识法律案例分析题库及答案.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律常识法律案例分析题库及答案

一、案例分析题（每题15分，共2题）

案例一：

案情简介：

2024年3月，某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司位于该市C区的商业综合体项目。合同中明确约定工期为12个月，工程款总额为8000万元，采用固定总价合同模式。施工过程中，因C区遭遇罕见洪灾，导致部分施工材料无法按时送达，工期延误2个月。A公司向B公司提出工期顺延和索赔，但B公司仅同意顺延工期，拒绝支付因材料延误造成的额外费用。A公司遂向法院提起诉讼，要求B公司支付材料延误索赔款200万元。

问题：

1.A公司是否有权要求B公司支付材料延误索赔款？为什么？

2.若法院支持A公司的索赔请求，应如何认定材料延误的责任主体？

3.在固定总价合同模式下，A公司还可以采取哪些措施降低损失？

答案与解析：

1.A公司有权要求B公司支付材料延误索赔款。

-法律依据：《民法典》第五百九十条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”

-理由：虽然合同约定为固定总价，但《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，因不可抗力导致合同无法履行的，可以免除部分责任；因第三方原因（如材料供应商延误）导致损失的，违约方仍