2026年律师职业能力等级测试案例分析题库样本.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年律师职业能力等级测试案例分析题库样本

题型一：合同纠纷案例（共3题，每题15分）

案例一：建设工程合同纠纷

案情简介：

2023年5月，甲公司与乙施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司位于某市的商业综合体项目。合同约定工期为18个月，工程总价款为5000万元，采用固定总价合同模式。施工过程中，因甲公司原因导致设计变更3次，增加工程款200万元。2024年8月，工程因乙公司施工质量问题被责令停工整顿，经鉴定，返工费用预计150万元。最终，工程于2024年12月完工，甲公司实际支付工程款4600万元，乙公司起诉甲公司拖欠工程款及利息。乙公司主张：1.合同约定固定总价，甲公司应支付全部工程款；2.因甲公司变更设计，应额外支付200万元；3.工程延期导致乙公司损失，应支付逾期违约金。甲公司则抗辩：1.乙公司施工质量问题导致返工，应自行承担损失；2.合同约定的利息计算过高。

问题：

1.乙公司主张的200万元设计变更增加款是否应支持？为什么？

2.乙公司主张的逾期违约金应如何计算？甲公司抗辩是否成立？

3.若法院认定乙公司施工存在重大过失，甲公司是否可以主张乙公司赔偿损失？若可以，损失范围如何认定？

答案与解析

1.设计变更增加款是否支持：

-支持。根据《民法典》第797条，发包人变更建设工程设