南通市建设工程海安县雅周镇万顷良田拆迁安置房热水系统工.docVIP

南通市建设工程海安县雅周镇万顷良田拆迁安置房热水系统工程（项目名称）招标公告?（资格后审） 1.招标条件 ? ? 本招标项目海安县雅周镇万顷良田拆迁安置房热水系统工程（项目名称）已由相关部门批准建设。项目业主（即招标人）海安县雅周新农村建设投资有限公司，招标代理机构江苏方桂圆工程项目管理有限公司，建设资金来自单位自筹 （资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的热水系统安装进行竞争性发包。? 2.项目概况与招标范围 ? ?（1）工程地点：海安县雅周镇雅周村5组。 ?（2）招标范围：热水系统安装。 ?（3）计划工期：签订合同生效后6天内完成供货，安装工期为10天。 ?（4）质量要求：合格。 ?（5）标段划分及招标内容：? 标段序号 招标内容 数量、规格型号、技术参数、品种 合同估算价 （万元） HAX2013 热水系统采购与安装 数量：320台；规格:真空管为抗老化型普通管，φ58*1800，18支管，水箱容量为150L及以上，采光面积2.18平方米及以上。 58万元 3.投标人资格要求：为太阳能热利用产品生产厂家，同时具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的企业；并在人员、设备、资金等方面具有相应的生产与施工能力。 ?以下条件属于资格审查的必要合格条件：? ?（1）具备独立订立合同能力；? ?（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；? ?（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；? ?（4）企业的资格类别、等级满足招标公告要求；? ?（5）资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假； （6）若太阳能热利用产品生产厂家非海安县本地企业，则该投标生产商应在海安县范围内设有直属分公司且注册资金大于100万元以上的企业法人（提供分公司营业执照原件、提供400服务电话，并承诺在出现故障时能在4小时内到达现场，8小时内解决用户产品故障问题）； （7）投标单位的产品获得“中国驰名商标”（证明方式：a、直接从国家工商总局商标局网址：/查询；b、同时提供“法院判决书”原件以及该判决生效证明原件） （8）本地相关工程协助招标人获得省建筑节能补贴（提供财政厅、住建厅通知原件）。 （9）投标产品技术性能须达到能效系数（CTP）≥0.51、日有用得热量≥9.1、平均热损因素＜11（提供国家级检测机构报告原件）； （10）其他：其他报名条件：（1）取消集中踏勘现场环节；（2）投标人使用企业诚信档案数据库专用CA证书进入南通市网上招投标会员系统进行网上电子报名；（3）执行苏建招（2006）372号文。 3.2本工程接受联合体投标（联合体成员数量最多为2个，且以太阳能热利用产品生产厂家为牵头人）。 3.3?各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。 4.招标文件的获取? 4.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者需要网上报名，请于2013年 7 月 9 日到2013年 7 月 17 日登录南通工程建设网，凭企业CA证书直接下载购买招标文件。 4.2 招标文件每套售价200元，售后不退。 5.投标文件的递交 ? 5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2013年 7 月 17 日 9时0 分，文本投标文件递交地点为海安县公共资源交易中心开标室（海安县海安镇镇南路399号三楼）。 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。? 6.发布公告的媒介 ? ?本次招标公告发布同时在南通市工程建设网、江苏省建设工程招标网上发布。南通市工程建设网是本工程招标文件、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。? 7.其他事项 ? 本工程投标保证金为人民币 壹万元整。 8.联系方式 ? 招标人： 海安县雅周新农村建设投资有限公司 招标代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司 地??址： 海安县雅周镇府前路1号 邮??编：226600 邮??编： 226200 联系人：花世根 联系人：施艳 电??话： 0513电??话： 0513 传??真：? 传??真： 0513 电子邮件：? 电子邮件： 海安县雅周镇万顷良田拆迁安置房热水系统工程 招 标 文 件 招标人：海安县雅周新农村建设投资有限公司（盖单位章） 日期：2013 年 7 月 8 日 目 录