第20条____索赔、争端和仲裁2.ppt

FIDIC第20条 索赔，争端和仲裁 造价1001 李荣 第20条 索赔、争端与仲裁 (Claim, Disputes and Arbitration) 学习完这一条，应该了解： 承包商索赔的程序，包括通知以及时间方面的限制； 争端裁定委员会构成，性质和运作机制； 仲裁的前提条件以及仲裁的规则和程序。 第20条 索赔、争端和仲裁 20.1 承包商的索赔 20.2 争端裁决委员会的任命 20.3 对争端裁决委员会未能取得一致 20.4 取得争端裁决委员会的决定 20.5 友好解决 20.6 仲裁 20.7 未能遵守争端裁决委员会的决定 20.8 争端裁决委员会任命期满 索赔的分类 1.按索赔的合同依据分 （1）合同中明示的索赔：承包商所提出的索赔要求在合同中有文字依据 （2）合同中默示的索赔：承包商所提出的索赔要求虽在工程合同中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。 2.按索赔的目的分 （1）工期索赔：由于非承包商的原因导致工程进度延误，要求顺延合同工期的索赔。 （2）费用的索赔：要求经济赔偿。（eg：施工的客观条件改变导致承包人增加开支） 3.按索赔事件的性质分 （1）工程延误索赔 （2）工程变更索赔 （3）合同被迫中止索赔 （4）工程加速索赔 （5）意外风险和不可预见因素索赔 （6）其他索赔 （１）承包商发出索赔通知 如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和(或)任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉该事件或情况后28天内发出。 （２）承包商未及时发出索赔通知的后果 如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包商应无权获得追加付款，而雇主应免除有关该索赔的全部责任。否则，应适用本款以下规定。 20.1 承包商的索赔 （３）承包商递交详细的索赔报告 承包商还应提交所有有关此类事件或情况的、合同要求的任何其他通知，以及支持索赔的详细资料 （４）如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响，则： １）上述充分详细索赔报告应被视为中间的。 ２）承包商应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔延误时间和金额，以及能说明其合理要求的进一步详细资料。 ３）承包商应当在索赔的事件或情况产生影响结束后２８天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，递交一份最终索赔报告。 （５）工程师的答复 工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的此类其他期限内，做出回应，表示批准、或不批准并附具体意见。他还可以要求任何必要的进一步资料，但他仍要在上述期限内对索赔的原则做出回应。 每份付款证书应包括已根据合同有关规定，合理证明是有依据的、对任何索赔的此类应付款额。除非并直到提供的详细资料足以证明索赔的全部要求是有依据的以前，承包商只有权得到索赔中他已能证明有依据部分的付款。 工程师应按照第3.5款[确定]的规定，就以下事项商定或确定：(i)根据第8.4款[竣工时间的延长]的规定，应给予竣工时间(其期满前或后)的延长期(如果有)，和(或)(ii)根据合同，承包商有权得到的追加付款(如果有)。 本款各项要求是对适用于索赔的任何其他条款的追加要求。如果承包商未能达到本款或有关任何索赔的其他条款的要求，除非该索赔根据本款第二段的规定被拒绝，对给予任何延长期和(或)追加付款，应考虑承包商此项未达到要求对索赔的彻底调查造成阻碍或影响(如果有)的程度。 序号 条款号 主要内容 可补偿内容 工期 费用 利润 1 1.9 延误发放图纸 √ √ √ 2 2.1 延误移交施工现场 √ √ √ 3 4.7 承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 √ √ √ 4 4.12 不可预见的外界条件 √ √ ? 5 4.24 施工中遇到文物和古迹 √ √ ? 6 7.4 非承包商原因检验导致施工的延误 √ √ √ 7 8.4（a） 变更导致竣工时间的延长 √ ? ? 8 (c) 异常不利的气候条件 √ ? ? 9 (d) 由于传染病或其他政府行为导致工期延误 √ ? ? 10 (e) 业主或其他承包商的干扰 √ ? ? 11 8.5 公共当局引起的延误 √ ? ? 12 10.2 业主提前占用工程 ? √ √ 13 10.3 对竣工检验的干扰 √ √ √ 14 13.7 后续法规引起的调整 √ √ ? 15 18.1 业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 ? √ ? 164.7 19.4 不可抗力事件造成的损害 √ √ ? 20.2 争端裁决委员会的任命 争端应按照第20.4款