白石电站改造工程升压站施工协议.docVIP

白石电站增效扩容项目 升压站工程施工协议 甲方：白石电站改造项目工程组 乙方：李丽蓉 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《水电建设工程质量管理暂行办法》）、《建设工程质量管理条例》等有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条 工程概况 1．工程名称：白石电站升压站改造工程 2．建设地点：忠县白石镇明光村 3．主要工程内容：升压站A型人字杆（4根）更新及安装、四台隔离刀闸安装、四台电压互感器安装、三台避雷器（含记数器）安装、二台断路器安装、36只悬挂瓷瓶安装、三只跌落保险安装、四组构架更换、一次线路的连接、跌落保险构架加固、所有构架及电杆防腐着色。 第二条 工程价款及支付方式 1、工程价款：升压站改造工程安装费为43000元（大写万肆万叁仟元整）。 2、工程价款支付：本工程建设资金先由乙方垫支。工程完工后，由甲方及工程监理验收合格后的7个工作日内，甲方向乙方一次性支付工程款。 第三条 施工设备和主要材料采购方式 1、本工程所需的设备和主要材料由甲方提供。 2、乙方负责施工安装时所需的设备和工器具，以及消耗性材料。 第四条 工期及相关要求 1．本工程施工工期 15 天（2013年1月4日—1月18日），。 2． 在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延： （1）由于不可抗力而被迫停工的； （2）甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的； （3）甲方变更计划或变更施工图，不能继续施工的； （4）甲方的其他原因致使工程中途停建、缓建的。 第五条 工程质量和验收 1．工程质量应符合《水利水电施工及验收规范》及水利水电行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。 2．工程结束后，甲方在收到乙方申请3个工作曰内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。 第六条 双方义务 （一）甲方义务 1．按合同约定按时付款。 2．为乙方施工提供必需的施工条件和环境：（1）施工电源；（2）施工作业场地。 3．向乙方提供符合国家电力行业标准的设计资料。 4．甲方应委托监理或业主现场代表对施工进行管理。 5．有义务协调工程施工所涉及的当地政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。 6．根据相关法律法规规定应承担的其他义务。 （二）乙方义务 1．严格按照甲方提供并经双方确认的技施设计图纸、说明进行施工，做好自检工作，确保工程质量合格。 2．按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。如因施工原因造成的事故及经济损失概由乙方全部承担。 3．做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。 4．按照双方约定的范围，做好设备材料的管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。 5．根据相关法律法规规定应承担的其他义务。 第七条 违约责任 1．双方应严格履行合同，若甲乙双方因本工程建设问题给对方造成损失的，任何一方应承担赔偿对方损失的责任。 2．甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的 1%作为违约金。 3．乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的 1 %作为违约金，并承担由此延误投产的全部生产损失。 第八条 附 则 1．本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。 2．本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。 3．在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。 4．本合同1式4份，甲方执2份、乙方执2份，均有同等法律效力。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 2