监理考试例题.docVIP

1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？ 1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查： 1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定 2、简述建设工程公开招标程序？ 2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段： 1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标；评标和定标。 3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？ 3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。 4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？ 4、答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。 5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？ 5、答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者报酬；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。 五、综合分析题（2题/20分） 1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下： （1）特别严重的降雨； （2）现场劳务不足； （3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作； （4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大； （5）施工场地使用权提供延误； 1、答：一）上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 二）上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。 2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。 2）定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。 3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错造成；③损害也不是承包商应承担的风险造成；④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。 4）对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。 1、简述合同法律关系三要素？ 1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。 2、承担违约责任有哪些方式？ 2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则 3、解决合同争议的方法有哪些？ 3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行， 4、《招投标法》对招标人的能力有何要求？ 4、答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。 5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？ 5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：①合同协议书及附件；②中标通知书③投标书及投标书附录；④合同专用条款及数据表；⑤合同通用条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程量清单；⑨投标书附表；⑩构成合同的其他文件。 五、综合分析题（2题/20分） 1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师