第8章 项目合同文件示例.docVIP

Xxx软件产品 （合同号：xxxxxx） 合同文件 业 主：xx高速公路发展有限公司 承包人：上海xx有限公司 二〇XX年三月 合同文件目录 序号 内容 备注 第一部分 合同书 1 合同协议书 2 履约银行保函 3 开工预付款保函 4 法定代表证明书 5 授权书 6 项目经理委任书 7 中标通知书 8 廉政合同 单独递交4份 9 安全生产合同 10 合同谈判纪要 第二部分 投标文件 1 投标书 2 业主补遗书 3 投标书附录 4 资质证书、营业执照 第三部分 合同通用条款及专用条款 另行成册 第四部分 技术规范 另行成册 第五部分 图纸 另行成册 第六部分 工程量清单 第七部分 辅助资料表 1 承包本合同段设立的组织机构框图 2 本合同工程任职的主要人员简历表及相关证件 3 投入本合同工程的主要开发和调试设备配备表 4 施工组织设计方案 另行成册 第一部分 合同书 1、合同协议书 合同协议书 本合同协议书于 年 月 日达成。 签约方： （1）以xx高速公路发展有限公司（以下称“业主”），一个按中国公司法（法律名）法律组成的公司为一方，（2）以上海xx有限公司（以下称“承包人”），一个按中国公司法（法律名）法律组成的公司和在有其主要业务的公司为另一方。 鉴于业主希望让承包人从事设计、开发、实现、测试、检验、交付和附属产品供应的所有安装服务（包括安装、调试、开通、试运行、维护、操作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、缺陷责任修复等），直至缺陷责任期结束为止的某些工程即xxx应用软件（合同号：xxxxxx（以下称“项目”），并且承包人已同意在以下将出现的条款和条件的基础上从事这项工程。 双方同意以下各条： 第一条：合同文件 1.1 合同文件（参阅合同条款第2款） 以下文件应组成业主与承包人达成的合同，并作为合同不可分割之组成部分进行阅读和解释。 本合同协议书及附件 中标通知书 合同澄清 投标书及投标书附件（含投标人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等） 合同条款 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分） 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分） 已标价的工程量清单 构成本合同的其它文件 1.2 先后顺序（参阅合同条款第2款） 上述文件将互相补充，若各合同文件之间在任何模糊不清或矛盾时，其先后顺序按以上1.1（合同文件）中所列的顺序为准。 1.3 定义（参阅合同条款第1款） 在此用大写字母的词或词语应与在合同条款中描述它们的意思一致。 第二条：合同价格和支付条款 2.1 合同价格（参阅合同条款第11款） 业主同意支付承包人合同价，作为对承包人履行其以下责任的报酬。合同价格应包括：陆佰零贰万柒仟伍佰元（大写金额）￥6,027,500.00（小写金额）或按照合同条件或条款决定的其它数量。 2.2 支付条款（参阅合同条款第12款） 作为业主承包人根据的支付条款在以下附件1中提供。 第三条：为决定完工期的生效日期 3.1 生效日期（参阅合同条款第1款） 在以下所有条件被满足时，合同应进入全面效力并在那天生效： 双方签订合同； 业主收到承包人出具的履约保函； 每一方应尽最大努力尽早去完成他们负责的以上的条件。 3.2 如果不是由于承包人的原因导致合同在上述的签约后两个月之内不能生效，双方应协商并就一个公开的合同价格调整完工时间和/或其它有关的合同条件达成一致。 第四条：履约保函 4.1 承包人应按合同条款的规定，在收到中标通知书之后的28天内，承包人发出一份经业主同意的银行开具的履约保函，金额为合同总价的10％作担保，履约保函的有效期为发出缺陷责任期终止证书之日为止。 第五条：计划进度 5.1 按照承包人投标文件的计划进度，及时完成相关计划。对进度计划的调整应及时报告监理工程师和业主并取得批准。 5.2 业主应在xx应用软件具备安装条件前通知承包人，以令承包人为安装工作作准备。 第七条：延迟交付罚款 合同拖期延误的违约罚金：每延迟一天，罚金为合同价的1‰。 最大数量为合同价的10％。 第八条：缺陷责任期 8.1 缺陷责任期在运行验收（竣工）证书发出日起，为期24个月。 第九条：售后服务 承包人确认将会为安装的xx应用软件提供售后服务。 第十条：仲裁 10.1 所有关于执行本合同而引起的争议，应通过友好协商解决，如协商无法达成协议，可提交中国经济贸易仲裁委员会。中国经济贸易仲裁委员会颁布仲裁程序暂行条例仲裁。 10.2 仲裁地点在北京或xx。 10.3 仲裁委员会的仲裁为终局裁决，双方均受约束。任何一方均不得为推翻此案而诉诸于法院或其它机关。 10.4 仲裁费用由败诉方负担。 10.5