国际工程项目施工索赔重点.pptx

国际工程项目施工索赔 International Construction Contract Claim; “就像每天浇注混凝土一样，索赔已经成为施工项目管理的一个重要组成部分。” - 詹姆斯?J?艾德里安：?施工索赔?;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;2015/6/24;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;索赔的程序（Claim Procedure) 合同依据：1999年FIDIC合同第20条：索赔、争议和仲裁;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015;24/06/2015; FIDIC合同体系（FIDIC Contract Suite );24/06/2015;1987年红皮书工期索赔条款结构; 1999年FIDIC新红皮书;1999年新红皮书工期索赔条款结构 ; 承包商要求工期延长的主要障碍 错误地假设工期延长（EOT）与额外付款之间存在必然联系 因承包商自身的原因延误，或没有按照合同规定递交或未能充分地延误通知 未能在适当的时候识别延误和保存同期记录 未能正常地更新进度计划，造成无法对比延误的影响和延误的进度之间的关系 无法清楚地表达进度是如何延误的 业主的咨询人员使用了不合理或不一致的关键线路进度计划 无论是否发生延误，业主要求按时完工的压力; 延误和干扰（delay and disruption) ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目施工索赔International Construction Contract Claim  -基于FIDIC合同的施工索赔Construction Claim under FIDIC Contract ;国际工程项目