2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁农村建设项目施工合同精要.doc

2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁公路建设项目 工 程 施 工 合 同 工 程 名 称： 2016年红坪镇板仓村阳坡至七里扁公路建设项目神农架林区雄图建筑有限责任公司公司总里程9.6公里公路，路基宽4.5米路基挖方、砌体挡土墙、钢筋混凝土盖板涵等工程（即施工图、工程量清单、图纸现场答疑的文字资料范围） 2、质量标准 工程质量标准：《工程施工质量验收规范》合格标准 3、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾捌万柒仟陆佰陆拾肆（人民币）￥：1687664.00元，最终结算价款据实结算为准。 第二部分　通用合同条款 第四条 词语定义及合同文件 １、词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 （1）通用合同条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 （2）专用合同条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 （3）发包人： 指在合同协议书中指明具有工程发包主体资格和支付工程价款能力与承包人在合同协议书中签字的当事人。 （4）承包人： 指与发包人签订合同协议书的当事人。 （5）承包人项目负责人：指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地的全权负责人。 （6）设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 （7）监理单位：指受发包人委托的具有相应工程监理资质等级对合同履行实施管理的法人。 （8）总监理工程师（总监）： 指由工程监理单位委派常驻施工场地对合同履行和工程质量、数量实施管理的全权负责人。 （9）合同价款：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 （10）工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。　 （11）开工日期：指监理单位发出的开工通知书中写明的开工日期。 （12）竣工日期：指承包人在合同协议书中约定工期届满的日期。 （13）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。 （14）图纸：指含在合同中的工程图纸，以及由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 （15）书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。 （16）违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 （17）索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 （18）不可抗力：指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、水灾等和专用合同条款约定的其他情形。 （19）投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 （20）投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 （21）合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 （22）已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明的工程量清单。 ２、合同文件 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； （4）专用合同条款； （5）通用合同条款 （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）其他合同文件。 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的总监作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的总监作出解释，向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。 第五条 合同文件使用的语言文字、适用法律 1、语言文字 除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。　　 2、法律 适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例、地方政府 规章和规范性文件。 第三部分 专用合同条款 一、双方一般权力和义务 第六条 发包人代表 1、发包人派驻施工现场全权代表姓名： 胡树林 2、发包人代表在合同施工期内代表发包人对