地面工程法领域律风险讲座.ppt

（二）风险事件 2009年4月，某建筑公司中标了某道路维修工程，约定工期270天，施工过程中，业主提出工程需临时变更，工程暂停10日，待变更图纸交付时再继续施工。10天后业主通知继续施工，但未交付施工图纸，建筑公司由于没有施工图纸，无法进行实际施工。直到45日后，业主才将图纸交付，导致工程延期。结算时业主要求扣除部分工程款作为对某建筑公司工程延期的违约处罚。某建筑公司认为，工程延期是由于变更图纸未按时交付造成的，自身并无过错，遂诉至法院，要求业主按约支付工程款。法院经审理查明，工程延期确系业主故意拖延原因造成的。因此，判决业主按合同约定支付工程款。 （三）法律分析 根据相关法律法规规定或合同约定，施工中如发生以下情形，经发包人或者监理单位确认，工期可以相应顺延： 1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； 2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； 4.设计变更和工程量增加； 5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 6.不可抗力； 7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 上述情形的出现并不必然使工期顺延，承包人还必须按照合同约定与发包人履行相关手续，工期才能顺延，即承包人应在上述情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，