不锈功钢栏杆制作安装合同.docVIP

不锈钢栏杆制作安装合同 甲方：海南大印经典置业有限公司 乙方：海口豪银装饰工程有限公司 总包单位：湖北江天建设集团有限公司海南分公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，结合本工程的实际情况，经招投标将大印·经典花园1#楼阳台栏杆制作安装工程承包给乙方施工。为明确三方的责任，权利和义务，遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则订立以下合同内容，以资三方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程项目：大印·经典花园 2、工程地点：琼海市银海路中段 3、工程内容：1#楼阳台栏杆制作安装工程施工 二、承包方式 本工程采取包工、包料、包耗材、包保护材料、包制作、包运输、包安装、包交付前成品保护、包验收的承包方式。 三、承包内容及单价 栏杆部位 使用材料 规 格 单价(元/米) 备 注 阳台栏杆 202不锈钢拉丝管 后附图 170 结算时按实际施工长度结算。 四、材料选用 阳台栏杆202不锈钢拉丝管选用38×38×0.8面管、30×30×0.8立柱及横管、24×24×0.7竖管，油漆采用广州实创化工生产的黑色汽车油漆两遍。 五、付款方式 按单体建筑分批次结算，当半成品进场经现场监理、甲方代表检查验收合格后，通过总包单位付款至进场单体工程总金额（预计工程量*综合单价，下同）50%，单体工程安装完成经初步验收合格后7日内通过总包单位付至单体金额的80%，竣工验收合格后30内通过总包单位付至结算款的97%，3%质保金待保修期满15日内付清。 六、工程质量及施工管理 1、材料的质量、制作安装施工操作的工艺、流程、质量必须严格遵守国家的有关标准，应符合国家现行施工质量检验、验收的规程规范。 2、应严格按设计方案、设计说明操作，制作安装施工前须经现场监理、甲方代表现场确认，未经甲方同意，不得随意变更设计。 3、乙方必须配备足够的工程技术管理人员负责该工程项目的工程技术及工程管理。 4、应符合国家现行建筑安全生产、文明施工相关规定及技术规范。 5、乙方应严格按甲方、监理现场管理规定进行施工，制定有效措施对周围环境加以保护，避免人为的损坏。半成品、成品保护保证措施。 七、工期 合同签订后，备料期为10天，施工中的具体工期必须满足总包单位的整体进度。 八、双方责任 甲方责任 1、负责现场协调、配合管理、监督检查工程质量、负责设计图纸问题的处理以及设计变更签证。 2、提供现场加工、材料堆放、半成品放置场地。 3、按时向乙方支付工程进度款，并及时办理工程结算。 乙方责任 1、按照国家技术规范，依本工程技术资料要求进行施工 2、服从甲方现场管理人员的管理，按现场监理的指令，合理组织施工，并按甲方进度要求，保质保量按时完成施工任务。 3、施工开始至交验收前负责成品保护工作，包括乙方自己的成品和其他施工单位的成品、半成品。 4、工程竣工验收合格后，负责向总包单位提供竣工资料一式三份，包括竣工图、中间检查记录、各种原材料的材质证明，出厂合格证、检验报告。 5、质保期内，非人为原因造成破损，乙方应及时维修并承担全部责任。 6、质保金为总造价3%，竣工满两年以后一次性返还，质保期结构为20年、油漆为5年，人力损坏及自然灾害造成除外。 九、违约责任 1、本合同生效后，双方任何一方违约，违约方均应向守约方支付违约金3%，并承担所造成的损失。 2、因不可抗拒的因素造成停工，如台风、停电等，工期予心顺延，乙方不承担违约责任。 十、附则 1、本合同自双方签订之日起生效，保修期满且所有款项付清后自行失效。 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决，如不能协商解决的，可向合同履行地仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，双方另行协商，必要时可签订合同附件，合同附件与本合同具有同等法律效力。 4、本合同一式六份，甲、乙、总包单位各执两份。 甲方代表签字（盖章）： 乙方代表签字（盖章）： 开户行：海口工行机场东路支行 账号：2201023809200910836 年 月 日 年 月 日 总包单位签字（盖章）： 年 月 日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而