工程建设法案例分析27.pptVIP

工程法规案例分析 小组成员 朱小龙 090206031135 金 亮 090206031109 零乐康 090206031111 案情摘要 某市建筑工程公司与A娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合同。合同规定:有建筑公司包工包料建一座3层高，建筑面积为1405平方米的歌舞厅，工程造价为230万元，工期为一年。当第一层建设一半时，A娱乐公司不能按时支付工程进度款，建筑公司被迫停工。在停工期间，A娱乐公司被B娱乐公司收购。B公司根据市场行情，决定将正在建设的歌舞厅改建成保龄球城，不仅重新进行设计，而且与某国家级建设公司重新签订了建设工程承包合同，同时与解除原建设工程承包合同。在协议解除原建设工程承包合同同时，因工程欠款及停工停建等损失问题双方未能达成一致意见。至此，市建筑公司已停工8个月。为追回工程欠款，要求B公司赔偿损失，市建筑公司起诉到法院。法院判决B公司赔偿损失。 问：请你对此案例进行分析 案例分析： 由于A公司拖欠工程款导致在建工程停工，又因为B公司收购了A公司，应承担A公司原定合同的权利和义务。B公司变更原设计导致工程停建，依法应承担给市建筑公司造成的损失。根据《合同法》第二百八十四条，“因发包人的原因导致工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压