2014年塔东选矿厂球磨机大修施工合同[精].docVIP

塔东矿业公司选矿厂2#球磨机 维修施工合同 甲方：通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司 乙方：白山市祥和机械制造有限责任公司 第一部分 协议书 建设方（全称）通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司（简称甲方） 施工方（全称） 白山市祥和机械制造有限责任公司（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 2#球磨机维修 工程地点：塔东矿业公司选矿厂 工程内容：球磨机拆装衬板、倒球、装球，拆安齿轮罩、安全设施等障碍物，拆除筒体中部法兰连接螺栓及筒体法兰连接面除锈、打磨密封安装、更换筒体中部法兰连接螺栓，拆安轴承座，小齿轮，小轴联轴器，处理小齿轮基础，进行二次灌浆，调整筒体及传动部之间的安装尺寸，对球磨机附属件进行检查维修，空载及带负荷试车，恢复安全设施等，具体工作内容见以现场签证为准。 二、工程承包范围 承包范围：球磨机拆装衬板、倒球、装机配球，筒体连接面处理、更换筒体中部法兰连接螺栓，处理小齿轮基础、对基础进行二次灌浆，调整筒体及传动部之间的安装尺寸，对球磨机附属件进行拆除检查维修并安装，空载及带负荷试车，恢复安全设施等。 三、合同工期 开工日期：2014年 4 月 28 日 竣工日期： 2014 年 6 月 1 日 四、质量标准 1、 2、 住所：浑江区光明街14号 法定代表人：胡品　　　　　 法定代表人： 　　 委托代表人：　　　　　　　　 委托代表人： 　　 电话：0433-5128088　　　　　　 电话　　 传真：0433-5128088　 　　　　 传真：0439-3391356 　 开户银行：建行敦化市支行 开户银行：工行八道江支行 账号：22001686338059000068 账号：0807210309000642187 税号：222403664281212 税号：220602778717213 邮政编码：133700　　　　　　　 邮政编码：134302　　 第二部分 通用条款 此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分 通用条款》 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：合同、签证、标准、规范 二、双方一般权利和义务 发包人派驻的工程师： 姓名： 庄振东 职务： 甲方代表 职权：大修投资、质量、进度及现场管理，甲供设备零部件计划审批。 项目经理： 姓名： 董集河 职务： 乙方代表 职权：工程大修项目管理，结算，质量、进度及现场技术管理等。 三、质量与验收 工程验收：由甲方组织各相关部门按《通化钢铁公司技术标准球磨机操作维护检修规程》及《选矿机械设备工程安装验收规范》GB50377-2006、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98进行验收。 四、合同价款与支付 本合同价款采用 预算+现场签证 方式确定。 五、工程大修项目内容变更 1、发包人以书面形式提出工程变更要求，作为变更依据，通知承包人，变更需经签字、加盖公章后生效。 2、承包人以书面形式提出工程大修项目变更意见，经发包方和使用单位确认意见，并加盖公章后生效。 六、竣工验收与结算 双方约定合同份数： 共6份、甲乙双方各3份 工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交竣工结算书及完整的结算资料；发包人在收到承包人提交的竣工结算书及结算资料后，及时进行审查、核实，经与承包人协商达成一致意见后确认工程竣工结算价款。乙方开具17%增值税专用发票，甲方应在6个月内付清乙方工程款。 工程结算方式为：银行转帐或承兑汇票 七、违约、索赔和争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，约定向 敦化市仲裁委员会提请仲裁或向敦化市人民法院提起诉讼。 八、补充条款： （1）预结算编制的依据为：执行2009版吉林省建筑安装等相关定额及2009版钢铁企业检修工程预算定额；人工费按50元/工日调整，综合取费标准按人工费的25%计取，其它不取费；税金按17%计取。 （2）本工程属于抢修工程（需连夜班施工并确保按期完成），定额取费按抢修工程进行相应调整(人工费和机械费分别增加20%)。 （3）抢修材料由甲方供应的，按甲方物资领料单结算单价（甲方物资领料单没有的材料结算单价按零计取）及现场签证的数量计价进入结算