建设工程施工劳务分包合同签订版)8.28建设工程施工劳务分包合同(签订版)8.28.doc

第  PAGE 22 页 共  NUMPAGES 22 页 建设工程劳务承包合同 合同编号：MHG2014-0823001 发包方：四川民合建筑工程有限公司佳飞项目部 （以下简称甲方） 承包方： 成都精宇建筑劳务有限公司 （以下简称乙方） 为确保工程质量，优质按期完成施工任务，甲方决定将佳飞国际建材家具市场6号楼第2标段（6-10～6-18号楼，每三栋为一个建设批次）建筑工程 劳务部分分包给乙方。为了更好地加强协作，互相配合，明确双方责任，顺利完成本劳务分包的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就本工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同，共同信守。 第一条 工程概况 1.1建筑工程名称： 佳飞国际建材家具市场6号楼第2标段 1.2建筑工程地址： 成都市青白江区弥牟镇 1.3工程规模： 建筑面积约53500平方米 1.4结构类型： 框 架 结 构 第二条 工程劳务分包范围： 2.1工程承包内容及范围：佳飞国际建材家具市场6号楼第2标段（6-10～6-18号楼）工程建设项目工程施工图纸范围内的所有土建、安装工程施工图（以甲方提供的施工图纸及设计变更为准，包括以上施工图纸或配套技术文件内的预留预埋及完成本项目所需的所有临时设施）内相关所有劳务作业等工作内容（注：甲方保留调整乙方承包范围的权力）：包括但不限于工程设计施工图图纸范围内的土石方工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、混凝土工程、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、给排水安装工程、室内电气安装工程、室外电气安装工程、墙地砖粘贴、建筑涂料、脚手架等分项工程。但不包括以下工程项目（甲方单独分包项目）：预应力管桩工程、门窗工程、栏杆工程、钢结构安装工程、消防工程、通讯工程、安防工程、总平面给排水管网工程、总平面散水及道路工程。 2.2对于在实施过程中可能出现合同外（图纸外）新增项目，甲方认为有必要或要求由乙方实施时，由乙方实施，并由甲方与乙方协商签订签证或补充协议，乙方不能以未定价或其它任何理由而停工或拒绝实施。若乙方因此停工或拒绝实施，则可以认定为乙方违约。 2.3当发生乙方不能满足工程质量、进度、安全或文明施工等任何方面合同条件要求的状况，经甲方督促后仍无改进或改进不及时，甲方有权单方面将本劳务分包合同范围内的部分工作交由第三方实施或重新对乙方的分包范围进行调整，发生的费用由甲方按实从应付乙方的任何款项中扣除并加处以发生费用的20%的违约金。乙方承诺：此项事宜是甲方不得以而为之，甲方的此项权力不需要再经乙方同意，乙方也不会以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿。 2.4施工现场临时设施由乙方自行建设完善，甲方负责场地平整及必要的场地硬化并承担费用，除此之外的其他费用由乙方自行承担，临时设施包括但不限于乙方生产、生活等板房（办公区、生活区、民工夜校、公共厕所等）、各类加工棚（钢筋加工房、木工加工房、搅拌机防护棚等）搭设及硬防护、门卫房、岗亭房等。 2.5乙方负责对甲方另行分包的专业工程进行现场配合工作，不得另行向甲方指定的其他分包单位收取任何配合费用。 第三条 合同工期 　　3.1开工日期：2014年 9 月 28 日（具体时间以建设单位签署的开工令为准）。 　 3.2竣工日期：2015年 5月 25 日竣工（甲方根据工期要求拟定工程进度计划表，以竣工验收合格之日为准，作为合同的附件），交付使用日期2015年 5 月 25 日前。 3.3合同施工工期：总日历天数240日历天，交付使用240日历天。 第四条 质量要求及相关责任 乙方须精心施工、加强对各作业班组的质量管理和实际施工过程的管控，各分部分项工程按设计要求、国家相应的施工验收规范、规程及标准要求达到合格及以上标准。 第五条 合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 5.1本合同补充协议； 5.2本合同； 5.3本工程招标文件、投标文件及谈判性文件。 5.4项目管理规定 第六条 劳务报酬： 本工程的劳务报酬计取方式：以分部分项工程固定综合单价计价（注：本工程单价为综合包干单价，均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、机械费、工器费、低值易耗费、小型机械费、保险费、劳保和安全防护用品费、二次转运用工、任何间歇期间的停窝工费、管理费、利润、措施费（含赶工费）、冬雨季施工费、临时设施费、远程施工增加费、安全文明费、政策性调整费用、甲方另行分包的专业工程的管理费或配合费、临时设施费等相关费用。在整个施工期及竣工结算时综合单价固定且不予调整）。最终结算合同价=分部分项工程固定综合单价×施工图计算工程量+