建设工程承包合同解除后守约方可得利益的赔偿问题_陈晓刚.pdf

Social 社 会 建设工程承包合同解除后 守约方可得利益的赔偿问题 ◎文/ 陈晓刚 摘 要 施工企业依约履行了施工合同 建设单位因种种原因 建设资金不足 造成工程停建且重建无 ： ， ， ， 望 施工企业无奈之下起诉 施工企业一般请求解除施工合同 给付停建工程部位工程欠款及赔偿停工 窝工 ， 。 ， 、 损失 但几乎无人主张赔偿 合同法 第 条所指的 合同履行后可获得的利益 以下简称 可得利益 具体 。 《 》 113 “ ”（ “ ”， 到此类案件即合同履行后施工方应得到的利润 本文就以上问题从法理及法律依据等多方面进行了阐述 ）。 。 关键词 工程承包 可得利益 法律赔偿 ： ； ； 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） D923 A 1006－1255－ 2015 06－0053-04 对于第 条所指的可得利 的 发包人应当采取措施弥补或 并无明确的法律规定 只是将赔 ， ， 113 益 一方面 原 经济合同法 建 者减少损失 赔偿承包人因此造 偿损失作为承担违约责任的一种 ， ， 《 》、《 ， 筑安装工程承包合同条例 未规 成的停工 窝工 倒运 机械设备 方式在立法上作了较为笼统的规 》 、 、 、 定可得利益损失 那时即使主张 调运 材料和构件积压等损失和 定 如 民法通则 第 条规定 。 、 。 《 》 112 ： 也因缺乏明确的法律依据而难以 实际费用 的规定裁决 有的法官 当事人一方违反合同的赔偿责 ” 。 “ 获得法院支持 因此使施工企业 认为 适用 合司法 总则第 任 应当相当于另一方因此所受 ， ， 《 》 113 ， 法律事务工作人员本已缺乏的主 条 涉及到可得利益损失如何计 到的损失 当事人可以在合同中 ， 。 张可得利益损失的意识更加淡 算 但法律及司法解释又没有明 约定 一方违