工程量清单计价第十五章 工程结算.ppt

第十五章 工程结算 二、“规范”对工程计量与价款支付的规定 （6）发包人在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文件后，发包人应在合同约定时间内核对和支付工程进度款。发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣。 （7）发包人未在合同约定时间内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。 （8）发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 三、“规范”对索赔和现场签证的规定 三、“规范”对索赔和现场签证的规定 （2）若承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结合工程延期的批准，综合作出费用索赔与工程延期的决定。 （3）若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔事件后，按合同约定向承包人发出索赔通知。承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经认可。 （4）承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。 （5）发、承包人双方确认的索赔与现场签证费用与工程进度款同期支付 四、“规范”对工程价款调整的规定 四、“规范”对工程价款调整的规定 （4）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 （5）因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。 （6）若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。 四、“规范”对工程价款调整的规定 （8）工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。 收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。 （9）经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。 五、“规范”对工程计价争议处理的规定 五、“规范”对工程计价争议处理的规定 （2）发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：①双方协商；②提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题；③按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 （3）在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。 六、“规范”对竣工结算的规定： 六、“规范”对竣工结算的规定： （二）分部分项工程量费的计价原则 1．工程量应依据双方确认的工程量计算； 2．综合单价应依据合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的综合单价计算。 （三）措施项目费的计价原则 1．明确采用综合单价计价的措施项目，应依据发承包双方确认的工程量和综合单价计算。 2．明确采用“项”计价的措施项目应依据合同约定的项目和金额或发、承包双方确认的调整后的措施项目费金额计算。 3．措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。施工过程中，国家或省级、行业建设主管部门安全文明施工费进行了对调整的，措施项目费中的安全文明施工费应作相应调整。 六、“规范”对竣工结算的规定： 11．竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。 12．竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工结算价款。 13．发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 二、工程进度款 2． 发包人收到承包人报告14天内未核实工程量，第15天起，承包人报告的工程量机视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合