大连市住宅室内装饰装修施工合同1.docVIP

大连市住宅室内装饰装修施工合同 和设备。 ?6．2 ?由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 ? 6?．3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火 ?7．1 ?发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 ?7．2 ?发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。 ?7．3 ?承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。 ?7．4 ?由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收 ?8．1 ?双方约定本工程质量应达到国家质量评定__?__?__?__?_标准（可选择优良或合格）。 ? 8?．2 优良工程等级增加的经济支出__?__?__?__?_。 ? 8?．3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。 ? 8?．4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 ? 8?．5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 ?8．6 ?装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更 ? 9?．1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 ?9．2 ?承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条 竣工结算10．1 ?工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10．2 ?工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条 工程保修1 ? 1?．1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任1 ? 2?．1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人__?__?__?__?_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的__?__?__?__?_支付滞纳金。1 ? 2?．2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人___?__?__?__?元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的___?__?__?__?％。1 ? ?2．3 ?承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。1 ? 2?．4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。1 ? ?2．5 ?承包人向发包人使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。1 ? ?2．6 ?未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。1 ? ?2．7 ?因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。1 ? ?2．8 ?双方约定其它违约责任：___?__?__?__?。第13?条 争议的解决方式1 ? 3?．1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___?__?__?__?种方式解决： ? ? ?大连市住宅室内装饰装修施工合同 大连市住宅室内装饰装修施工合同 （1）提交大连仲裁委员会仲裁； ?（2）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力1 ? 4?．1 双方关于不可抗力的约定：___?__?__?__?。第15?条 保险__?__?__?__?_。第16条 合同生效1 ? 6?．1 合同生效日期：__?__?__?__?_年__?__?__?__?_月__?__?__?__?_日第17条 合同份数1 ? 7?．1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：__?__?