广东高低压配电及10KV外线工程设备供应及安装合同.docVIP

合同编号：CSCEC4sz-201X-00XXXXX-专业（指定/劳务）分包/租赁/采购/其他00X 项目 高低压配电及10KV外线工程设备 供应及安装合同 承 包 人： 分 包 人： 签约时间： 签约地点： 广东省深圳市福田区  项目 高低压配电及10KV外线工程设备供应及安装合同 承包人: 分包人： 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程位置： 二、承包范围 三、承包方式 6.2 乙方应在 年 月 日之前竣工通过验收并开始送电。 6.3 整个工程必须在上述规定的工期内完成，乙方不能按时完工的，则应承担本合同第九条约定的违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。 6.4 施工中乙方应遵照工期要求自行组织加班抢工期，因不可抗力或甲方原因所造成的停工、窝工，经甲方代表现场签证后工期可相应顺延。 七、工程质量 7.1 乙方应严格按照以下涉及质量、技术及规格的内容及要求组织生产施工： 7.1.1 本合同的约定； 7.1.2 本合同所有附件的内容及要求； 7.1.3 国家及地方的相关法律、法规及规范。 7.2 本工程为交钥匙工程，乙方应确保工程验收达到合格标准。因乙方原因造成的质量问题，乙方应无条件返修至甲方要求的标准，且返修费用由乙方全部承担，并承担本合同约定的违约责任及由此给甲方造成的损失； 7.3 产品质量规范及元件选择： 按甲方的品牌文件、供电局的《审图意见书》以及设计院的图纸执行。 八、双方权责 8.1 甲方权责 8.1.1 向乙方提供该工程的相关图纸及技术要求,如有设计或者数量变更，应书面通知乙方。 8.1.2 监督、检查乙方的工程质量和工程进度。 8.1.3 按约定支付工程款。 8.1.4及时办理工程验收； 8.1.5 甲方有权对现场的设备及产品进行随机检查，若与本合同约定的质量要求不符的，乙方应无条件免费整改并承担本合同第九条约定的违约责任。 8.2 乙方权责 8.2.1进场提供主要质量合格证明书，及验收费用由乙方自理乙方施工人员应严格遵守安全施工、劳动保护、防火等方面的有关规定，如因违反规定所造成的损失责任，由乙方承担承包范围内的应在工厂加工制作成成品后运至现场安装，乙方不得在现场进行加工制作在施工过程中，乙方要保护现有建筑成品和现场上的其它设施以及自身的半成品和成品，对自身成品的保护必须要有切实可行的保护措施，凡因乙方保护不力，而导致原有建筑成品或自身成品遭到破坏、损伤，由乙方承担由此引起的经济责任。 如果乙方在施工过程中没有达到甲方的质量、工期、安全等要求，甲方有权终止乙方下一步工作，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失应主动与甲方联系，做好协商配合工作，服从甲方的总体指挥，严格遵守施工现场的规章制度和治安管理，若出现任何违法乱纪行为责任自负乙方委派工程管理人员，负责现场的施工管理，乙方必须建立质量自检、互检制度，切实保证自身的质量。工程完工时乙方应全面自检，达到合格后书面通知甲方复检，并参加建设单位组织的初验和竣工验收。在竣工验收一个月前提供全套的竣工资料一式叁份给甲方使用甲方设施和垂直运输机械时，要提前通知甲方并作好计划安排，使用前应对所使用的甲方设施及现场进行安全检查，发现安全隐患及时通知甲方修理，否则因使用甲方设施造成事故的由乙方自行负责如因乙方施工的工程不能按时通过竣工验收，导致甲方的总工期延误，乙方乙方在所发生的一切责任施工过程中乙方周边环境、过往行人、造成的即便是无过错的民事赔偿责任.2.16 乙方在工程完工时负责全部相关工作，在清除施工产生的垃圾后交甲方、建设单位、监理及有关部门验收。合同签时必须向甲方提供有效资质证书项目部人员名单及主要技术人员的技术上岗证书及相关人员的资格证书。乙方指派专业人员驻守现场乙方报给甲方的本工程项目的负责人及主要技术负责人，在工程施工过程中不得自行调换，直至本工程完成。如因乙方施工的工程不能通过竣工验收，乙方十、合同生效及其它 1.1 合同附件是本合同的组成部分，；13.2本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，两者不一致的，以后签订的协议为准 13.3本合同在实施过程中如发生争执，双方友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同地法院提起诉讼； 1.4本合同一式份，甲，签字盖章后生效。 甲方： 方： 第 1 页 共 10 页