建设工程小合同模板.docVIP

编号： 北 京 市 建 设 工 程 施 工 合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 平方米；层数： 结构类型： ；檐高/跨度： 米 批准文号：（有权机关批准工程立项的文号） 工程性质：（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级：（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥ 元 北京市建设工程施工合同协议条款 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条 工期 本合同工程定于 年 月 日开工；于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。 承包人为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定第条 图纸　　于年月日，向提供套图纸。第条 、驻工地代表　　工程师姓名：；项经理姓名：第条 工程质量检查及验收。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，自检，并于48小时前通知发包人参加，验收合格，在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，在限定时间内修改后重新验收。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承担 2、工程具备竣工验收条件，按国家和本市工程竣工有关规定，向提供完整竣工资料和竣工验收报告，10天内组织验收。应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。在合同生效后，按下表约定分次向预付或支付工程款。拨付工程款时间 (工程进度) 占合同承包造价百分比 金额人民币 (元) ? ? 第9条 材料设备的供应 9.1 发包方按双方约定的?发包方供应材料设备一览表?（附后）供应材料设备，如与?一览表?不符时，承担相应违约责任。 9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，各自承担由此发生的费用。 9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方协定。 第条 争议 　　 、双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：?? 第一种争议解决方式向仲裁委员会申请仲裁; ?? 第二种争议解决方式向人民法院起诉。双方约定按第种争议解决方式解决。 1