國際營建工程仲裁實務案例之討論.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 對承包商言是不可被原諒的遲延（Inexcusable Delay） 因財務困難、施工能力不足、小包施工遲延或施工錯誤及災害造成重作 不能獲得展延工期，尚須面臨逾期罰款 承包商應負遲延之責任 ＊ 台灣北投焚化廠工期逾期爭議仲裁介紹 2. 可歸責承包商之原因 * 何謂「不可抗力」 法令或政策變更，或國際情勢發生重大變化 居民抗爭是否不可歸責雙方？ ＊ 台灣電廠及垃圾焚化廠興建工程之工期爭議案例簡介 3. 不可歸責雙方之原因 * 何謂共同遲延（Concurrent Delay） 工期之延誤，業主和承包商均有過失並均應負責 依雙方過失程度及發生先後之影響而決定得否展延工期 4. 可歸責於雙方之原因 * 同時遲延（Concurrent Delay）之法律效果 業主遲延之原因較早發生且較晚結束 業主遲延時間 承商遲延時間 展延工期以業主遲延時間為主 業主遲延之原因較早發生但較早結束 業主遲延時間 承商遲延時間 展延工期以業主遲延時間為主 * 業主遲延之原因較晚發生且較早結束 業主遲延時間 承商遲延時間 不得展延工期 業主與承包商發生遲延之原因同時開始同時結束 業主遲延時間 承商遲延時間 依雙商過失程度協議展延天數 * (三) 工程之要徑與工期之展延 工期遲延之原因是否影響要徑 業主依要徑法審核可展延天數 * 1. 停止計價 2. 遲延逾期罰款 逾期罰款之性質為何？ 定作人可否請求其他遲延損害 3. 終止或解除合同 (四) 工期延誤之法律效果 * 1. 與工期或時間相關聯的索賠類型 因業主遲延簽發開工通知或延誤開工之索賠 因停工之索賠 因關聯承商之遲延而導致進場遲延之索賠 因工期辦理展延之索賠 因趕工之索賠 因工率降低之索賠 （五）工期展延之索賠 * ＊ 法商馬特拉公司以及德商西門孖公司與台北捷運局間之工期展延索賠爭議介紹 * 2. 工期展延之索賠方法 比例法？ 實支法？ 何謂與時間關聯之成本 Time Related Cost * ＊ 工期展延費用求償項目例示 人員之薪資及津貼 機具租金及折舊 * c. 辦公室費用 c.1 文具費 c.2 房租費用 c.3 水電等費用 c.4 辦公室傢俱費用（折舊） c.5 通訊費 c.6 租車費 c.7 燃料費 c.8 郵遞費 c.9 辦公室飲水費 * d. 保險費用 e. 倉儲費用 f. 出差費用 g. 融資費用 h. 保證金費用（預付保證金費用、履約保證金費用） i. 總公司管理費 j. 小包求償費用 * 三、營建工程常見合同變更爭議 （一）合同變更之分類 1. 業主指示變更 指業主或業主之工程司依工程合同所規定之指示權，對工程所為之變更指示 * 2. 異常之工地條件（ Differening Site Condition） 承包商於施工過程發現工地之實際地質狀況，與圖說規定不一致時，而應依實際的狀況為適當之變更 * 台灣雪山隧道工程與八卦山隧道工程爭議介紹 * 3. 擬制變更（Constructive Changes） 係由業主或代表業主之工程司以非正常工程變更程序所做之指示，因而造成工程實際變更之效果，其效果與一般工程變更相同 態樣： 有有瑕疵之規範 施施工方法之變更 合合同條款及規範之解釋超出功能需求 過過度之檢驗 合合格工作之拒絕 同同等品之拒絕 業機關供應有瑕疵之材料、機具及設備 * （二）常見合同變更爭議類型 1. 合同變更增刪工作數量及新增工作項目造成之爭議 新增工作項目應如何議定價格？ 增減數量比例過大時，單價可否調整？ 工作之刪除與合同之部分終止 已完成之工程及已進場之材料如何處理？ 其他損失？動員費、機具閒置費、支付協力廠商、預期利潤？ * 2. 實作數量計價項目之合同變更 同一工作項目設計時，原預估數量遠不及實際施作之數量，如原合同之付款方式已言明係依實作數量計付，則此時增加之龐大數量是否應辦理合同變更？ 合同變更後，合同金額如有大幅之增減，工期是否應按合同金額增減之比例予以調整？ 統包工程合同範圍與合同變更之爭議介紹（高雄捷運相關爭議介紹） * 四、工程竣工驗收及結算之爭議 (二) 何謂驗收遲延？驗收遲延或結算遲延，承包商應如何救濟？ (三)何謂減價收受或扣款驗收？ (四) 如何辦理分段驗收？ (一) 何謂工程之完工與竣工？ ＊台北捷運相關案例簡介 * 國際工程索賠與反索賠的實踐及應注意的法律問題 一、仲裁之反請求與本請求是否需有一定之牽連關係 二、仲裁