山东名仕雅苑一期总包补充协议(总包结算审计)20140113.docx

结算、审计补充协议甲方：（以下简称发包人）乙方：（以下简称承包人）为了更好的完善结算事宜，双方现在对结算及审计事宜约定如下：一、结算1、 本工程或者单位工程竣工并经验收备案合格后，及相关交房前的所有手续完成后28天内，由承包人向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料及承包人指定结算人员授权委托书（应为原件），并在提交后 7日内，承包人指定的结算人员应自行到发包人处与发包人共同对提交的竣工结算报告和工程竣工结算资料的有效性和完整性进行核对，双方核对完成后当即签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》。除涉及工程范围、工程量减少的工程变更结算资料外，双方签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》后，承包人再补交的任何结算资料，无论承包人是否已实际完成，均不能作为结算的依据，该部分工程价款视为承包人自愿放弃，如因此造成其他相关结算事项不能确定的，按不利于承包人的方式进行结算。涉及工程范围、工程量减少的工程变更结算资料承包人少报、漏报的，发包人可直接将有效的工程变更资料作为结算依据进行结算、审核、审计。结算资料（含工程变更、现场收方签证等）不真实、虚假的内容或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该结算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，发包人有权不办理该部分结算或者不支付该部分价款，如已支付的，由承包人负责退还或抵作其他工程款。2、 工程竣工结算必须经过发包人审核和发包人集团成本部审计后方才有效；双方签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》后，发包人应在49个工作日内完成审核并将审核结果告知承包人，承包人应在收到审核结果后7日内盖章确认并交还给发包人，发包人在收到承包人盖章确认的审核结果后7个工作日内报发包人集团成本部审计，发包人集团成本部应在收到报送的一审结算资料后42个工作日内完成审计并将审计结果交承包人确认，承包人应在7日内对审计结果盖章确认并交给发包人，然后双方根据确认的审计结果重新编制结算报告书，结算报告书完成后由承包人相关人员签字并加盖公章，再由发包人相关人员签字并加盖公章后生效。如承包人对审核结果、审计结果有异议的，应在收到发包人的审核结果或发包人集团成本部的审计结果后7日内向发包人书面提出，发包人可根据本协议相关约定与承包人协商一致后重新出具审核结果或审计结果交承包人确认，如双方协商达不成一致的，可到工程所在地的人民法院申请仲裁。承包人在收到发包人的审核结果或发包人集团成本部的审计结果后7日内不盖章确认也不提出书面异议的，视为承包人认可，发包人可以按此进行结算。3、在审核和审计过程中，因承包人对审核结果、审计结果有异议或者双方对工程结算报告和工程竣工结算资料产生争议达不成一致意见所延误的时间相应顺延，发包人不承担任何责任。4、结算过程中，双方对合同组成文件、工程结算报告和工程竣工结算资料等产生争议的，由双方协商解决，协商达不成一致意见的，可提交至当地仲裁委员会仲裁。5、承包人未按本条1款的约定及时向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料或者承包人未及时指定结算人员到发包人处核对和签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》的，由此造成的责任及损失由承包人自行承担；如承包人逾期超过49个工作日仍未向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料或者未指定结算人员到发包人处核对和签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》的，视为承包人不再提交，发包人可以单方面确定本工程价款，发包人确定的价款即作为本工程最终结算价，承包人不得再提出任何异议。6、办理结算的地点为发包人办公场地内或发包人指定地点，承包人应自行到发包人办公场地内或发包人指定地点办理结算事宜，否则由此产生的后果及损失由承包人自行承担，发包人对此不承担任何责任。二、审计工程竣工结算时，承包人应确保提交给发包人审核的结算价款及结算资料准确，不得高估冒算、弄虚作假，如承包人提交给发包人审核的结算价款超过发包人审核、审计后双方确定的结算价款，且超过部分除以发包人审核、审计后双方确定的结算价款大于5%的，承包人同时应承担该部分的审计费用，即：承包人应承担审计费=[承包人提交给发包人审核的结算价款-发包人审核、审计后双方确定的结算价款×（1+5%）]×5％”计算。本协议一式6份，具有同等法律效力。发包人留4份，承包人2份，本协议自发包人、承包人双方签字盖章后生效。附件：《竣工结算资料有效和完整移交确认书》以下无正文发包人（盖章）： 承包人（盖章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系地址： 联系地址：传真：