钢构合同.docVIP

钢结构制安专业分包施工合同承包 专业分包：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“业主”)与已经签订施工总承包合同 (以下称为“总包合”)，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。 分包内容 工程名称：分包范围：、分包工期限 开始日期： 本合同综合单价含工程所用的螺栓（含高强螺栓）、栓钉、地脚螺栓等材料，不另行报价结算。综合单价的施工内容包括十字柱和H型钢梁柱的钢板原材料采购、制作、安装，钢构预埋件和钢构连接件的制作、安装等前款“分包范围”所描述的施工内容；综合单价还包含加工费、钢板原材检测费、场外运输费、安装费、现场管理人员工资、二次深化设计、焊缝检测费、地脚螺栓预埋安装费用及焊接工艺的设备和人工材料费用等；综合单价还包括乙方动焊明火的防火安全措施费用、临时操作平台架的架设费用；⑤综合单价还包括乙方安排专人整理钢构部分的内业资料和变更手续签证手续的办理。 合同包干价人民币（大写）： 万元，（小写： 元 ），承包工程数量按业主提供的工程量清单为主，假如合同签署后有设计变更而引起量的增减，按业主签证款项全额返还补退。本单价乙方已考虑到本工程施工过程中所出现的各种不利因素所含的风险，并已含该风险费用，以后乙方不得以任何理由提出追补。 四、总包合同 应提供总包合同，供查阅。 应全面了解总包合同的各项规定。 图纸 向提供图纸套义务 向具备本合同专业作业开工条件的施工场地满足完成本合同专业作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求生产临时设施按提供图纸 6.4按合同约定支付 6.5按约定提供塔吊配合吊装。 6.6甲供原材料检测费。 6.7负责钢结构现场安装焊接用电费用。 6.8向乙方提供指定的主电源箱和主电缆。 七、乙方义务 对本合同专业分包范围内的工程质量向负责，组织具有相应资格证书的熟练工人工自觉遵守法律法规及有关规章制度 7.2负责编制确实可行的钢结构专项施工方案，并报监理工程审批后组织专家认证。对钢结构施工图纸进行二次深化设计，并报设计院审批确认。 7.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失单次事故发生费用在人民币壹万元以内的，不再上报保险公司，并由乙方自行承担一切责任和因此而发生的费用。 单次事故发生费用在人民币壹万元以上的，应上报保险公司（包括乙方增加自行投保的和甲方根据政府规定缴保的）。对保险公司理赔不足部分的，甲方承担因此而发生所造成费用的50%，乙方承担其余部分费用即50% 。 事故发生后，乙方有责任且必须第一时间负责将伤员送至有相当医疗条件的医院并进行抢救治疗，待治愈康复后再按责任性质协商处理。 八、保险运至施工场地用于施工的材料和待安装设备，由办理或获得保险必须为从事作业的办理意外伤害保险保险 九、工程款结算方法 9.1本合同专业分包工程款结算采用： 固定单价结算。 9.2甲方支付现金方式的建工管理费，甲方支付转帐方式的材料或其它符合财务制度规定的发票开具费用。 9.3由我方购买的钢板原材料，材料款由乙方直接支付至我方提供的委托付款单位，我方提供材料发票。 十、工程量确认支付施工变更 施工中如对原内容进行变更，以书面形式向发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。按照变更通知及因变更导致专业增加，由承担因变更减少工程量，专业相应减少，。工验收 施工完毕，应向提交违约责任 当发生下列情况之一时，应承担违约责任： (1)按时向支付； (2)按约定履行合同义务的其他情况。 当发生下列情况之一时，应承担违约责任： 不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 15.1乙方需办理签证时，必须在签证事件发生后7日内以书面形式提交签证请求，签证费用必须当月报送甲方审核签字确认，否则视为优惠。 十六、争议 和在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议： (1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁； (2)向人民法院起诉。 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同 (2)调解要求