北京市建设工程施工合同顺义区AMB大厦楼顶标识拆除.docxVIP

北京市建设工程施工合同（小型工程本）发 包 方：北京集美益源家居广场市场有限公司承 包 方：北京蓝艺金诚装饰工程有限公司工程名称：顺义区集美益源家居广场楼顶标识拆除工程地点﹕顺义区集美益源家居广场楼顶承包范围﹕ 拆除标识承包方式﹕包工包料质量等级：合格工程承包造价（金额大写）：贰仟元整￥ 2000.00 元北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第一条主要施工内容1：拆除 拆除集美家居城五个字第二条工期1．本合同工程定于 2017 年 12 月 6 日开工；于2017 年 12 月 10日竣工。合同工期日历天数为 4 天。2.工期每延误一天，扣承包方工程总价的千分之五，但扣除总额不超过百分之五。第三条 合同订立依据1.预算书第四条 发包方、承包方驻工代表发包方现场负责人： ，承包方现场负责人：杨德斌。第五条 发包人工作保证施工期间的用水用电，合同签订后 3 日内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 3日内矛以确认。第六条 承包人工作遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第七条 工程质量检查及验收1.当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。2.工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第八条 设计变更及合同价款的调整1.施工中发包方对原设计进行变更，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方收到变更通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内预以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。2.本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：不可调整 第九条 工程价款及结算。双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分 次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。拨付工程款时间（工程进度、部位）占合同承包造价百分比金额人民币（元） 工程完成10日内1002000第十条 材料设备的供应承包方应对负责供应的材料设备，提供产品合格证明；承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。 安全施工承包方应遵守国家有关施工现场安全生产的法规及管理制度，建立健全安全生产安全责任制和安全管理制度，严格执行国家施工现场临时用电及机械设备的有关使用技术规范和安全操作规程，对施工区域内安全生产负全面责任。施工中发生安全事故，造成人员伤害，所产生的安全责任及经济损失由承包人承担。第十二条 争议。发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一条争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二条争议解决方式：向顺义区人民法院起诉。双方约定按第 2 种争议解决方式解决。第十三条 违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。第十三条 合同份数。本合同共贰份，由发包方承包方双方分别保存1份。第十四条 工程保修﹕自竣工之日起由于甲方责任造成工