CB暂停施及索赔样表.doc

CB22 暂 停 施 工 报 审 表 （承包[ ]暂停 号） 合同名称：镇沅县丙果河水库工程 合同编号：ZY－BGHSK－SG－01 致：云南云润工程项目管理有限公司镇沅县丙果河水库工程监理部 由于发生本申请所列原因，造成无法，依据合同约定，我方申请对所列工程暂停施工。 承 包 人：福建省水利水电工程局有限公司 镇沅县丙果河水库工程项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日 暂停施工工程项目 暂停施工原因 引用合同条款 审批意见： 监理机构：云南云润工程项目管理有限公司 镇沅县丙果河水库工程监理部 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 3 份，由承包人填写。监理机构审批后，发包人1份、监理机构1份、承包人1份。 CB25 施工进度计划调整申报表 ]进调 号） 合同名称：镇沅县丙果河水库工程 合同编号：ZY－BGHSK－SG－01 致：云南云润工程项目管理有限公司镇沅县丙果河水库工程监理部 我方现提交进度计划，请贵方审批。进度调整计划（调整理由、形象进度、工程量、资源投入计划等） 承 包 人：福建省水利水电工程局有限公司 镇沅县丙果河水库工程项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理机构将另行签发审批。 监理机构：云南云润工程项目管理有限公司 镇沅县丙果河水库工程监理部 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 3 份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人1份、监理机构1份、承包人1份。 CB26 延 长 工 期 申 请 表 （承包[ ]延期 号） 合同名称：镇沅县丙果河水库工程 合同编号：ZY－BGHSK－SG－01 致：云南云润工程项目管理有限公司镇沅县丙果河水库工程监理部 由于本申报表附件所列原因，根据施工合同约定及相关规定，我方要求合同工程完日期从延至，请贵方审批。工期申请报告（原因、依据、计算过程及结果等） 2.证明材料 承 包 人：福建省水利水电工程局有限公司 镇沅县丙果河水库工程项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理机构将另行签发审批。 监理机构：云南云润工程项目管理有限公司 镇沅县丙果河水库工程监理部 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 4 份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人1份、设代机构1份、 CB28 索 赔 意 向 通 知 （承包[ ]赔通 号） 合同名称：镇沅县丙果河水库工程 合同编号：ZY－BGHSK－SG－01 致：云南云润工程项目管理有限公司镇沅县丙果河水库工程监理部 由于 原因，根据合同约定，我方拟提出索赔申请，请贵方审核。（、索赔依据、索赔要求等） 承 包 人：福建省水利水电工程局有限公司 镇沅县丙果河水库工程项目部 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理意见： 监理机构：云南云润工程项目管理有限公司 镇沅县丙果河水库工程监理部 总监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 3 份，由承包人填写。监理机构签署意见后，发包人1份、监理机构1份、承包人1份。 CB29 索 赔 申 请 报 告 （承包[ ]赔报 号） 合同名称：镇沅县丙果河水库工程 合同编号：ZY－BGHSK－SG－01 致：云南云润工程项目管理有限公司镇沅县丙果河水库工程监理部 根据有关规定和施工合同约定对，申请金额为（）（）工期，请贵方审核。主要内容包括索赔事件简述及索赔要求。索赔依据。索赔计算。索赔证明材料。 承 包 人：福建省水利水电工程局有限公司 镇沅县丙果河水库工程项目部 项目经理： 日