2019年电力用工合同.doc

精品学习资料范文 电力用工合同 篇一：电力工程施工合同书 电力工程购买材料施工合同书 工程名称： 建设单位： 施工单位： 2014年8月20日 低压配电工程施工合同 甲方(发包方)：上饶县第三小学 乙方(承包方)：上饶市中盛水电实业有限公司 受甲方委托，乙方承担上饶县第三小学低压配电工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和上饶电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：上饶县第三小学低压配电工程。 2、工程地点：上饶县第三小学。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报信州区供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到上饶县第三小学新大楼分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币陆万伍仟元整(￥65000元)，该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。 3、本协议在工程完工后，于2014年9月30日前一次性付清 三、工期 1、开工时间：2014年8月22日。 2、完工时间：2014年8月25日 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和江西省电力公司及信州区供电局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由施工单位自行办理。 5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。 乙方责任； 1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。 3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。 4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。 六、其他约定 1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。 2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。 3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。 4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。 5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。 7、本合同附件具有同等法律效力。 8、本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各一份。 上饶县第三小学（盖章）： 上饶市中盛水电实业有限公司（盖章）： 签定日期：2014年8月20日 篇二：电力施工合同 *****线 新 建工 程 施 工 合 同 合同编号： 工程名称： 发 包 人： 承 包 人： 签订日期： 签订地点：** ** ** ** 年** 月 日 使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建筑、安装施工合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合