小议建设工程的验收合格之日与实际竣工之日的联系与区别及法律意义.docxVIP

　　在建设工程施工合同合同纠纷案件中，工程质量、工程价款和工程工期是建设工程施工合同实质性内容。 　　建设工程验收合格是认定工程质量合格的重要标志，实际竣工日期是判断承包人工期是否违约的依据，工程质量和工期又影响着工程价款的确定。 　　工程验收合格之日和实际竣工之日的认定严重影响当事人的重大利益。 　　在司法实践中还存在着不同的认识，因此，在法律上廓清其联系与区别以及法律意义在实践中尤为重要。 　　一、验收合格之日的概念及认定要明确建设工程验收合格之日的概念，首先要弄清楚什么是建设工程验收合格。 　　建设工程验收合格是施工合同当事人及相关人员根据有关法律、法规和部门规章的规定，依据建设工程的标准和规范，对承包人完成承包合同约定的内容进行验收，对建设工程符合工程质量标准和完成合同约定的内容进行的确认。 　　建设工程的验收合格之日就是施工合同当事人及相关人员对建设工程符合工程质量标准和完成合同的约定进行确认的日期。 　　根据《建筑法》第六十一条规定交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 　　建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 　　《合同法》第二百七十九条规定建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。 　　验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 　　建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 　　因此，建设工程验收合格是建设工程交付使用和承包人请求发包人支付工程款的前提条件。 　　那么，是不是建设工程只有经过法定的验收程序验收合格后，承包人才能请求发包人支付工程款？回答是否定的。 　　实践当中还存在以下两种情形一种情形是发包人擅自使用建设工程的情况下视为验收合格。 　　根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》以下称《解释》第十三条规定建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 　　这里的以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持，是指发包人擅自使用建设工程后，对建设工程已经合格的认可，免除了承包人的返修义务。 　　应该视为工程验收合格。 　　但是免除承包人的返修义务并不意味着免除承包人的保修义务。 　　因为保修义务是承包人的法定义务，不因发包人擅自使用工程而免除。 　　另外，值得注意的是发包人擅自使用工程后，发包人组织验收的，承包人仍然有配合发包人进行验收和交付工程资料的义务，否则应承担违约责任。 　　另一种情形是发包人在合同约定的期限内不组织验收或者不提出修改意见而视为工程验收合格。 　　根据《建设工程施工合同示范文本通用条款》以下称《示范文本通用条款》第322条约定发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 　　这里的视为竣工验收报告已被认可就是视为建设工程经验收合格。 　　另外，根据《2007版标准施工招标文件》第1836条约定发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天内未进行验收的，视为验收合格，实际竣工之日以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 　　所以，建设工程可以因发包人收到承包人送交的竣工验收报告后2856天不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见而被视为验收合格。 　　通过以上分析，建设工程的验收合格，一是因经过法定验收程序验收而合格;二是因发包人擅自使用被视为验收合格;三是因发包人收到承包人送交的竣工验收报告后2856天不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见而被视为验收合格。 　　由此三种情形可以确认建设工程的验收合格之日，根据《建设工程质量管理条例》第十六条第一款规定建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 　　验收合格后由四方签署工程验收合格的文件，四方签署工程验收合格的文件的日期就是建设工程验收合格之日。 　　建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以发包人擅自使用之日为验收合格之日。 　　发包人收到承包人送交的竣工验收报告后2856天不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，从发包人发包人收到承包人送交的竣工验收报告后29天，或验收后第15天为验收合格之日。 　　二、建设工程实际竣工之日的概念及认定实际竣工之日是指承包人根据法律规定或者合同约定依据建设工程的标准和规范，完成