建筑施工合同范本2016.doc

建筑施工合同范本2016 　　下面是文学范提供的建筑施工合同范本2016，欢迎阅读。 　　建筑施工合同范本 　　点击下载最新建筑施工合同范本 　　建筑施工合同范本(一) 　　发包方(甲方)： 　　承包方(乙方)： 　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 　　第1条 工程概况 　　1.1工程名称： 　　1.2工程地点： 　　1.3承包范围： 　　1.4承包方式： 　　1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日 　　1.5工程质量： 　　1.6合同价款(人民币大写)： 　　第2条 甲方工作 　　2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明?份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。 　　2.2向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。 　　......................................................... 　　第3条 乙方工程 　　3.1开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。 　　..................................................... 　　第4条 关于工期的约定 　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 　　.......................................... 　　第5条 关于工程质量及验收的约定 　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 　　................................................. 　　第6条 关于工程价款及结算的约定 　　6.1双方商定本合同价款采用第 种。 　　A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算) 　　.................................................. 　　第7条 关于材料供应的约定 　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 　　............................................. 　　第8条 有关安全生产和防火的约定 　　8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 　　......................................................... 　　第9条 工程停建或缓建 　　9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。 　　............................................ 　　第10条 奖励和违约责任 　　10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。 　　................... 　　第11条 保修 　　11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。 　　................................................... 　　第12条 争议或纠纷处理 　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 　　12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。 　　第13条 其他约定 　　第13条 附则 　　13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 　　13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。 　　1