南水北调管道铺设合同.docxVIP

南水北调管道铺设合同 　　南水北调土方工程施工合同　　甲方：乙方：　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。　　第一条工程概况　　工程名称：工程地点：工程范围：_本合同土石方工程量约为___________立方米。　　工程总造价：经双方确定本合同综合单价为___元/M3全部工程造价约为人民币万元，大写万元整。　　第二条工程期限　　根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。　　第三条工程质量　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质　　量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。　　第四条工程价款结算　　本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。　　工程价款结算与拨付办法：　　1、乙方施工过程中由甲方负责加油，加油单价按()结算：　　1）单价_____元/升;　　2）按照当月市场平均价计价。　　2、每月按照实际完成工程量计量于次月日前结算，　　3、结算时扣除加油价款，并按照5%扣除工人工资保证金，扣足人民币大写万元之后不再扣除该项；　　4、工程完工后四十天内一次性结清。　　第五条双方责任　　甲方责任　　1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，造成的停工、误工工期超过天，应由甲方报请项目部顺延外，误工或停工期间造成的损失应由甲方负责补偿。　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有　　关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。　　3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。　　4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。　　5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。　　6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。　　7、施工便道维护由甲方负责解决；　　8、弃土场由甲方负责解决。　　乙方责任　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故由责任乙方承担责任。　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。　　第六条合同纠纷　　双方因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，双方均可向依法向人民法院起诉。　　第七条附则　　本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。　　本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。　　本合同一式甲、乙双方各执份，　　第八条双方一定的其他事项条款　　发包方：承包方：　　地址：地址：　　法定代表人：法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　开户银行：开户银行：　　帐号：帐号：　　签约时间：年月日签约时间：年月日　　市政工程合同　　工程名称：南水北调三标段顶管工程　　甲方：　　乙方：郑州市市政工程总公司隧道公司　　市政工程施工合同　　：　　：郑州市市政工程总公司隧道公司　　根据甲方与项目业主签订的总承包合同，依照《中华(转载于:写论文网:南水北调管道铺设合同)人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。　　一、工程名称：南水北调三标段顶管工程　　二、工程地址：　　三、工程内容：机械顶进D2600混凝土管道。　　四、工程质量：合格　　五、工程工期：40天。　　六、承包方式：清包工。　　七、合同价款：　　合同单价：元/m，合同总价按照实际完成工程量乘以合同单价计算。　　八、付款方式：施工设备进场前预付款20万元，每顶段完成后按照实际工程量乘以单价结清该顶段工程款。所有顶段完工后扣回预付款并结清所有工程款。　　九、技术资料供应：甲方为乙方提供相关顶管施工规范施工图纸以及有关技术资料。　　十、双方责任：　　1、甲方责任：　　(1)及时拨付工程款，若因