挂网围栏施工合同及价格.docxVIP

挂网围栏施工合同及价格 　　围栏施工合同　　合同编号：工程名称：发包方：承包方：合同签订日期：合同签订地点：　　围栏施工合同　　发包方:承包方:赣州汇丰建设工程有限公司　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,　　双方协商达成以下协议:第一条：工程概况　　1、工程名称:昆明市波西米亚小区外围栏更换2、工程地点　　3、工程范围：　　4、工程用料　　第二条：施工工期　　1、本工程工期自年月日开工，于年月日竣工。工期天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，　　经甲方确认，工期顺延。　　2、遇下例情况工期可顺延：①连续停水停电达4小时以上的；　　②出现书面停工要求的；③出现人力不可抗拒的自然因素；④非乙方原因造成的停工；⑤因甲方未按时支付　　工程进度款影响施工；⑥由于甲方其它原因造成的停工。基于以上原因造成的停工，可按实际影　　响施工天数顺延。　　第三条：工程变更　　任何工程变更，均须甲方下达书面《工程变更通知》，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内，为每一项工程变更签定《工程变更结算单》，作为结算依据之一。　　第四条：工程造价及结算方式　　1、本工程造价预算为元，大写。按元/米计算，结算时以完工验收实测数据为准。　　2、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方验收合格后付95%，另5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。　　3、乙方需提供发票。　　第五条：甲方责任　　1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。　　2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。　　3、按时拔付工程款，承担因延期付款而导致的一切经济损失。　　4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已　　完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。　　第六条：乙方责任　　1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的　　各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量　　完成施工任务。　　2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。　　3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和　　环境保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。　　第七条：质保期　　质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。　　第八条：安全责任　　1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。　　第九条：违约责任　　1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违　　约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。　　2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前　　提下，双方可协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起　　诉。　　第十条：附件　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。　　甲方(来自:写论文网:挂网围栏施工合同及价格)：乙方：　　法定代表人：　　代理人：　　单位地址：　　年月　　日法定代表人：代理人：代理人身份证：单位地址：电话：开户银行：户名及帐号：年月日　　苏力德苏木《十个全覆盖》环境整治网围　　栏工程合同　　甲方：苏力德苏木()　　乙方：身份证号：联系电话：经甲、乙双方根据平等、互利互惠的原则友好协商，就甲方把通史嘎查乌龙牧业社路两边的网围栏安装工程承包给乙方那木宁，达成如下协议：　　一、施工地点：　　二、施工内容:甲方将至路两边的公里、涉及到户子网围栏安装工程承包给乙方，包工包料，要保证质量并且要按时完成。　　三、双方责任　　1.乙方在施工中一定要严格按甲方的要求进行施工；施工中要严格管理工人，保证质量，尽量做到一次成功，如有不合格的地方造成返工，乙方自己负责返工费用。　　2.乙方在施工中要严格按相应的技术规程操作确保所有施工人员的人身安全，施工过程中乙方发生的一切事故由乙方自己承担，甲方概不负责。　　3.乙方在施工中一定要做到安全施工、文明施工、清洁施工和施工范围内的农牧民友好往来，讲借讲还，按劳付酬，做到工完场清。因乙方野蛮装卸造成材料额外损失的由乙方承担，与甲方无关，因此耽误工期的甲方保留追偿权利。　　4.施工期限：自签订合同之日起，至年月日完成。　　四、工程量核算：　　甲、乙双方根据实际施工长度公里，用水泥杆支，每支元，计：元；网围栏捆，每捆元，计元；铁丝kg，每公斤元，计元；拉